工程纠纷起诉状范例

王明刚老师

  工程纠纷起诉状范例1

  原告:xx市xx溶剂有限公司

  法定代表人:申xx 经理

  被告:xx市建筑工程三公司xx分公司

  法定代表人:尤xx 经理

  诉讼请求

  1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;

  2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);

  3、诉讼费等由被告承担;

  事实与理由

  xxx年二月二十五日,原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定:由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的.全部工程图纸并承建该工程,合同工期从xxx年3月15日至xxx年9月15日,但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸,xxx年1月29日,双方又签定一份《工程进度协议》约定:“土建以及安装工程未完部分,自xxx年2月14日至xxx年3月20日全部完工试车。如不能按时完工,每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工,也没有正式交工验收,有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下,原告于xxx年5月19日点火试车,至此被告又延期60日,被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中,原告发现该工程存在严重的质量问题,但被告也不按照合同约定尽维修责任,导致原告产出废品损失439732.10元,工程维修损失124013.67元,停产损失1143320元,共计损失1707065.77元。另外,该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题,致使工程多处出现塌方和裂纹,给原告造成巨大经济损失。为此,原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定,其损失另行计算。

  综述:被告不讲诚信,一再违反合同,是严重的违约行为,应当承担违约责任,造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯,特向人民法院提起诉讼,请求依法判决。

  此致

  xx县人民法院

  具状人:xx市xx溶剂有限公司

  xxx年x月二十三日

  工程纠纷起诉状范例2

  原告:晁xx,男,汉族,xx年1月25日生,住xx省xx县xx镇xx村x组x号,身份证号:xxxxxxxxxxxxxx,

  联系电话:xxxxxxxxxxxxxx。

  被告:xx县xxxx劳务有限公司,地址:xx省xx市xx县恒州镇, 联系人:曹xx 电话:xxxxxxxxxx。

  被告:xxxxxxxx工程有限公司,法定代表人:李xx

  地址:xx市xx县xx镇x街x号(外贸公司院内),

  办公地址:xx市xx区xx街xx号xx二局大厦xx室,

  联系人:任xx 电话:xxxxxxxxxxxxxxxx

  被告:中国xx第二工程局有限公司

  地址:xx市xx区xx街xx号xx二局大厦xx室

  法定代表人:陈xx 电话:xxxxxxxxx 传真:xxxxxxxxxxxxx邮编:xxxxxxxxx

  被告:xxxxx集团房地产开发有限公司,

  地址:xxx市长安区x街x号,法定代表人:温xx,电话:xxxxxxxxxxxx。 联系人:张晋,电话:xxxxxxxxxx。

  诉讼请求

  1、 请求判令第一被告支付所欠工程款195697元整;

  2、 请求判令第一被告支付逾期利息暂计5847 元(从xxx8年3月26日至xxx8年9月12日),xxx8年9月12日后至判决之日的利息按上述标准计算;

  3、 请求判令第二、第三被告与第一被告对上述款项承担连带责任;

  4、 请求判令第四被告在欠付工程款范围内与第一、第二、第三被告承担连带责任。

  5、 诉讼费用由被告负担。

  事实与理由

  xxx7年2月12日,被告xx县xxxx劳务有限公司与原告晁xx签订了施工协议,原告按质按量的完成了施工内容,该工程总价款2850697元,截止到xxx8年3月26日被告尚欠195697元整,有被告xx县xxxx劳务有限公司负责人曹xx签字的结算单为证,原告经多次催要,被告xx县xxxx劳务有限公司称被告xxxxx集团房地产开发有限公司(开发商)未完全支付工程款,所以不给原告结清所欠工程款,为维护原告的合法权益,特向贵院起诉,请依法裁决。

  此致

  裕华区人民法院

  具状人:晁xx

  xxx8年9月12日