甲方:
住址:
乙方:
地址:
根据国家草原法、农村土地承包法和相关政策、法规的规定,双
方本着平等、自愿、有偿的原则,经协商就甲方经营的草场出租予乙方经营达成共识,并签订本合同,共双方遵守。
第一条、甲方自愿将位于XXXX县境内的草场出租给乙方经营。
第二条、甲方出租的草场基本情况下表所示:
第三条、草场租赁期限为20年,从20xx年6月6日起,至20xx 年6月5日止。租赁期限应当与原始承包合同期限余期相符。
第四条、租赁价格及支付方式
4.1 租赁费为人民币共计XXX万元(大写:XXX万元整)。
4.2 支付方式:合同生效之日起五日内,乙方支付首笔XX万元(大写:壹拾万元整);第二笔款于甲方为乙方办结并移交全部相关草场经营手续之日起五日内支付元(大写: 元整);余额款于甲方向乙方移交草场之日五日内全部支付。
第五条、双方的权利和义务
5.1甲方按合同规定收取草场租赁费,按照合同约定的期限收回所租赁的草场。
5.2甲方应保证乙方按照合同正常行使草场经营权,不得干预乙方正常的经营活动。
5.3在租赁期间,国家对草场及经营等方面的惠利政策所带来的利益,由乙方享有权益,甲方不得侵占,并有义务配合乙方取得受益。
5.4在草场租赁期间,若发生国家等方面征收征用租赁草场所给予的补偿,作为本合同终止对乙方损失的补偿,全部归乙方所有。
5.5乙方按照合同规定按时足额支付租赁费,不得随意拖欠。
5.6在国家法律、法规和政策允许的范围内,乙方从事经营活动不受甲方干涉。乙方改变草场用途应获政府批准。
5.7甲方享有乙方承租草场前所投入的财产所有权,租赁期内乙方经营草场投入的财产归乙方所有。
5.8甲方应保证所出租的草场不存在任何行政、法律及民间纠纷,保证所出租的草场来源合法合规,保证经营手续真实、合法、有效、
齐全。若如有隐瞒影响或造成乙方经营草场的,承担合同违约赔偿全部责任。
5.9因承租草场产生的对外事务,如政府对草原的检查、检验,草场经营相关证照的年检、换发以及发包人对草场的管理等事务,由甲方负责协调处理,乙方给予配合。
5.10经政府批准,乙方有权在草场进行开发建设,甲方不得以本合同对乙方进行干涉。
第六条、乙方不得擅自转让草场,转让草场应经甲方及发包人同意。同意转让的,双方对草场财产进行清算后,三方共同办理草场移交手续。
第七条、乙方承租草场期间,因草场经营产生的税、费,均由乙方承担。甲方为乙方经营办理事务产生的费用,按实际发生额凭票由乙方承担。
第八条、在本合同履行期间,遇到国家政策重大变化,影响本合同履行的,除不可抗力必须终止合同履行外,双方应针对政策变化调整合同内容,保证乙方正常继续将合同履行至期满,甲方不得借此理由解除本合同。
第八条、合同解除
8.1经双方协商一致解除合同的。
8.2乙方丧失经营能力,使合同不能履行的。
8.3因不可抗力使合同无法履行的。
8.3 合同被解除的,甲方应向乙方退回未履行期间的租赁费。
第九条、违约责任
9.1 乙方逾期支付租赁的,每日按应支付额1‰向甲方支付违约金。逾期30日仍未支付的,按本合同租赁费的20%向甲方支付违约金。乙方违反本合同其它规定的,赔偿造成甲方的实际损失。
9.2 甲方违反本合同规定的,除承担乙方经济损失外,应向乙方支付损失额20%违约金。经济损失是指本合同规定甲方应承担的责任,给乙方造成的经济损失,具体指责任期间的租赁费,设备、设施的'租赁费及使用费,人员费以及产生其它直接,间接等全部损失。
第十条、合同未尽事宜,双方共同协商,签订补充合同,补充合同与本合同内容不符,按补充合同执行。
第十一条、双方因履行本合同发生争议,应通过友好的方式协调解决。协调不成的,可向有管辖权的人民法院起诉解决。
第十二条、本合同双方签字盖章后,待发包人同意之日起生效。合同书一式三份,甲乙双方各执一份,相关机构一份。
甲方(出租方)签字: 乙方(承租方)签字:
合同签订日期: 年 月 日
甲方:
乙方:
乙方因承建______________________________工程需要,向甲方租用__________________。为明确责任,特订立如下条款,共同执行:
一、租费计算办法
钢管______元/米×天数(每吨以______m计算),套筒扣件______元/只×天数,单价为不含税(若乙方需要甲方出具发票,甲方需提供,税金由乙方另行承担)。自租用之日起计算租费一次,乙方交纳时间为每月至月后______天内送到甲方付清(归返租赁物时码单签字日不记租费)。该单价已包含施工期间租金涨幅风险费。
二、押金、滞纳金
钢管、扣件原则配套租用,并以租用的实际数额收取押金(不计息)______元,租凭期间不得以押金抵作租金,按月计算(钢管、扣件退完后退回押金款)。
三、赔偿
乙方租用甲方钢管、扣件,无任何理由切割、截短。在租用期间如发生钢管、扣件、管子套筒短缺,均已现行市价赔偿。如乙方未及时赔偿或赔偿款未到位的,均按租用数量继续收取租费,直至结算完毕为止(扣件回收时如遇盖板断裂或有一半完整可修复的,二只合并按一只验收,损坏钢管扁头及扁管是大头、头子不平,按双方协商进行抵扣切割。)
四、提供方式
乙方需提前五天向甲方提供要料计划,以电话或短信方式通知。甲方应提早准备以应对乙方施工要求,甲方应满足乙方工程进度需求规格长度钢管。具体数量以结算为准,甲方必须按乙方要求时间内进场,延期进场则每天罚款叁仟元人民币(从当月租金直接扣除)。
甲方仓库装卸车工作由甲方负责,装车费 ______元/吨,施工现场装卸车工作由乙方负责及运输费用由乙方承担卸车费 ______元/吨。乙方根据工程实际需要严格把关租赁物资质量的验收,发现质量问题当场拒收,否则以后出现质量问题,人为损伤甲方概不负责。
五、归还物资
运输及租用期内保养均由乙方自理。乙方归还时,应提前五天通知,在甲方发货仓库验收,由乙方运至甲方仓库,甲方应及时接收,若未能及时接收,所误工费用由甲方承担。甲方对清所租物资数量、规格按总租赁钢管量控制。质量未能达到甲方提供的钢管、扣件,甲方有权拒收。
六、其他事项
所租的材料不得擅自转用,否则甲方有权收回租赁物解除合同追究法律责任。
七、合同期、责任
自租赁合同之日起至货物全部归还并结算一切租费用,并退还乙方押金为止,自行失效,违约者负法律责任。
八、甲、乙双方发生争议,由工程所在地法院受理。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(租赁方) 乙方(承租方)
甲方(盖章) 乙方(盖章)
代表(签字) 代表(签字)
联系电话: 联系电话:
日 期: 日 期:
甲方:乙方:
甲乙双方就灯光设备租赁,经友好协商达成以下协议:
第一条 甲方租赁项目要求
乙方为甲方录制《XX》提供灯光设备及灯光人工服务(具体项目见附件);
1、项目举办时间:本次时间为:XX年X月XX日
2、项目举办地点:
第二条乙方责任
1、乙方于 XX年 X月 XX日按设备清单要求安装调试本次录制所需灯光设备,达到甲方录制
节目所需要的灯光要求。于 XX年X月XX日录制全部结束后,将灯光设备拆除。
2、乙方需严格按照既定时间、灯光设备种类、规格、安排配送、安装,并安排技术人员在录制
中进行操作。确保节目录制的顺利完成。
3、乙方需提供备用灯光设备,
以保障演出的顺利进行。
4、乙方负责现场施工安全
第三条甲方责任
1、甲方需安排专人协调其它技术部门安装,确保乙方安装时间;
2、录制结束甲方按合同金额将租赁款X日内一次结清。
3、如需改变原租赁方案,履行相关手续后进行;
第四条租赁价格
1、租赁费价格合计:XX元,人民币(大写): XX。具体内容详见附页。有关调整事宜由双方另行约定。
2、租赁费支付方式:租赁费于活动结束后三日内一次结清。
3、乙方收取甲方交纳的租金后,应向甲方开具正式发票。
第五条违约责任
1、乙方应按合同规定守时、保质完成安装、调试工作(除甲方原因造成延误工期外),因乙方原因造成延误而导致的一切损失,由乙方承担相应赔偿责任。
2、甲方未按合同规定支付款项;乙方有权不提供或终止灯光设备服务。同时,由此造成的后果由甲方承担。
3、在协议中出现违约情况的,过错方应负责相应的赔偿责任给非过错方,并承担由此造成的一切直接和间接经济损失。
4、如因不可抗因素(如地震、洪水、管制等)由此造成的损失双方均不承担违约责任。
第六条纠纷处理
本合同自签订之日起生效,合同履行完毕即失效。本合同执行期间,双方不得随意变更或解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,做出的补充规定与本合同具有同等法律效力。如遇不可抗力事件致使本协议无法正常履行,立即终止合同。
本合同一式贰份(设备清单后附),甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方:XX公司 乙方:XX公司
负责人(业务代表): 负责人(业务代表):
日期:日期:
出租方(以下简称甲方):___________
承租方(以下简称乙方):___________
根据有关法律法规,甲乙双方经友好协商一致达成如下厂房租赁合同条款,以供遵守。
第一条鸡场坐落地址
甲方出租的鸡场坐落地址:
位于建筑面积平方米,甲方并保证该鸡场与第三方无争议。
租赁用途:
乙方向甲方承诺租赁该鸡场作为乙方养猪使用,乙方保证在租赁期内未征得甲方书面同意,不得擅自改变上述约定的用途使用。,
第二条租赁期限
租期年,自年月日起至年月日止。
租赁期满,甲方有权收回该鸡场,乙方需要继续承租该鸡场的,则应在租赁期满个月,向甲方提出续租要求,经甲方同意后重新签订租赁合同,同等条件下乙方享有优先承租权。
第三条租金和租金交纳期限
1.甲、乙双方约定,该鸡场每年租金总计为
人民币(大写:万仟佰拾元整)。
2.乙方每年月日前向甲方支付租金人民币(大写:万仟佰拾元整)。直至合同结束为止。
3.乙方支付租金的方式如下:人民币银行转账或现金支付租金,甲方并出具相关的收款凭证。
第四条租赁期间鸡场修缮及原有设备的处理
1.甲方将鸡场交给乙方后,自愿将鸡场内原有设备免费供乙方使用,在租赁期间如乙方保管不当或不合理使用导致设备损坏维修由乙方自行解决。如合理使用引起的自然损耗,乙方不负责。
2.甲方将鸡场交给乙方后,同意乙方根据需要添置新设备及修缮原有旧猪舍。
3.甲方将鸡场交给乙方后,同意乙方根据养殖需要扩建鸡场,资费由双方协商共同出资
4.租赁到期后甲方同意乙方自行处理租赁期间乙方添置的新设备。
第五条各项费用的缴纳
1.水电费:由乙方交予甲方,由甲方缴纳。(合同生效之前的由甲方缴纳)
2.若乙方申请安装电话、宽带、有线电视等设备的费用,由乙方缴纳。
第六条甲方的义务
1.甲方有义务协助乙方处理在租赁期间养殖中可能遇到的治安、环保等问题。
2.乙方尽可能协助甲方享有相关的政策优惠。
3.若上述问题不能得到及时根本的解决,乙方有权终止合同。
第七条甲方与乙方的变更
1.在合同期间内甲方不得将鸡场所有权转让给第三方。在合同结束后,若甲方将鸡场所有权转移给第三方时,在同等条件下,乙方有优先购买权。
2.租赁期间,乙方如欲将鸡场转让给第三方使用,必须事先书面向甲方申请,由第三方书面确认,征得甲方的书面同意,取得使用权的第三方即为本合同的乙方,享有原乙方的权利,承担原乙方的义务。
第八条免责条件
1.租赁期间,若鸡场因不可抗力的自然灾害导致损毁和市政动迁造成本合同无法履行,双方互不承担责任。
2.租赁期间,若鸡场因不可抗力的自然灾害导致鸡场失去养殖功能,乙方有权终止合同,甲方退回定金和未到期的租金。
第九条适用法律
本合同受中华人民共和国法律的管辖,本合同在履行中发生争议,应由双方协商解决,若协商不成,则通过仲裁程序解决,双方一致同意以杭州(农用地、商住地、工业地)仲裁委员会作为争议的仲裁机构。
第十条其他条款
本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议。
本合同共贰页,一式贰份,甲、乙双方各执壹份,均有同等法律效力。
甲方(签字印章):_______________
身份证号码:__________________
地址:____________电话:______
签订时间:_____年__月__日
乙方(签字印章):_________________
身份证号码:__________________
地址:____________电话:______
签订时间:_____年__月__日
甲方(车辆牌照承租人)
乙方(车辆牌照出租人)
乙方取得北京市《个人小客车更新指标确认通知书》,具备北京市小客车购车资格。经双方自愿协商一致,乙方将自有北京车辆牌照租赁给甲方使用。现就租赁车牌照事宜双方达成协议如下:
一、甲方负责提供一台发动机号为 车架号为 车辆;乙方负责提供一套北京市车辆牌照。双方应本着友好协商、互相方便的原则,协助对方做好有关工作,其中甲方负责购买汽车及购买保险事宜等相关事宜,乙方负责办理好车牌正常使用等事宜。
二、租赁期限及价格:本协议所载租赁期为 个月,自 年 月 日起 年 月 日止。租赁费用:租金每月 元。该协议签订7日内,甲方一次性向乙方支付 个月租赁费¥ 元(人民币 元整)。本条所载租赁价格,经双方协商一致,可按照以下程序进行变更:
1.提出变更人需在该期协议到期前一个月提前提出变更要求;
2.租赁价格变更期限为下一期协议期限;
3.相邻两个协议期限租赁价格变更比例不得超过15%;
4.须经双方协商一致,形成书面协议;
三、虽然上述车辆(包括车辆牌照及相关手续)依法登记在乙方名下,但该车辆(包括车辆牌照及相关手续)所有权、使用权、处分权等权利均属于甲方,乙方及其利害关系人不享有该车(包括车辆牌照及相关手续)任何权利,无权以任何方式使用、抵押该车(包括车辆牌照及相关手续)。
四、车辆牌照租赁期内上述车辆产生的一切责任、风险、费用及债务均由甲方承担并处理。一切责任、风险、费用及债务与乙方无关。
五、车辆牌照在租赁期间甲方应为该车购买第三方责任险(保额五十万)因任何事故给第三方(包括人、物等)造成损害的,应由甲方及其保险公司根据事故处理有关部门的裁决进行赔偿,乙方没有任何义务进行损害赔偿。乙方因此造成的损失,也可以向甲方追偿。
六、租赁期间内甲方要妥善保管好车辆牌照,不得在未经乙方同意的情况下将其转让、转借等。
七、租赁期内如甲方取得北京市小客车购车资格,乙方应全力配合办理车辆过户相关手续,不得以任何理由拖延办理时间。办理过户的相关费用由甲方承担。同时,乙方应将之前收取但未履行协议月份的租赁费用在过户手续完成7日内退还给甲方,乙方只取得实际发生月份的租赁费用。
在甲方未取得北京市小客车购车资格前,乙方因各种原因需提前解除合同的,需提前至少三个月通知甲方,经双方协商一致后解除合同,款项按本条前款所述处理。
八、租赁期满前壹个月,甲乙双方应友好协商续租问题。若双方同意续租,需重新签署租赁协议。若一方不同意续租,经双方协商无果租赁期满后,甲方对车辆牌照的使用权自行终止,甲方应全力配合
乙方办理相关手续。乙方收回车辆牌照,车辆的所有权、使用权、处分权等均属于甲方。
九、本协议未尽事宜双方协商解决,经双方签字认可后所形成的书面材料具有本协议同等效力。
本协议一式贰份,双方各执壹份。本协议自签订之日起生效。 甲方(签字) 乙方(签字)
甲方身份证号: 乙方身份证号:
日 期: 日 期:
民事裁定书
申请执行人上海某不动产经营管理有限公司。
被执行人顾某。
本院在审理上海某不动产经营管理有限公司诉顾某房屋租赁合同纠纷一案过程中,上海某不动产经营管理有限公司提出财产保全申请,查封顾某名下之股票账户。为此,本院依照法律规定,作出了(20xx)卢民四(民)初字第某号民事裁定书,依法查封了顾某名下之股票账户(帐号:XX)。现本院已对(20xx)卢民四(民)初字第某号案件作出判决。因上海某不动产经营管理有限公司不服本院判决,向上海市第一中级人民法院提出上诉。上诉审理过程中,上海某不动产经营管理有限公司申请撤回其原审的起诉,上海市第一中级人民法院以(20xx)沪一中民二(民)终字第877号作出民事裁定,准予上诉人上海某不动产经营管理有限公司撤回原审的起诉。对此,上海某不动产经营管理有限公司向本院申请解除对顾某的财产保全。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条第一款第(六)项的规定,裁定如下:
解除对顾某名下之股票账户(帐号:XX)的查封。
本裁定送达后即发生法律效力。
审 判 长 吴刚 审 判 员 王仁福
出租方(甲方):
法定代表人:___________________
地址:
承租人(乙方):______________________________________________ 经甲、乙双方共同协商,就国政广东分校会议室租赁事宜达成以下协议,以资遵守:
一、 租赁时间: ___天,自___年___月___日至___年___月__ __日止。
二、 租金:____元(大写:______________)。
三、 租金支付方式
(1) 乙方签订本合同之日支付定金____元;
(2) 乙方签订本合同之日支付押金____元;
(3) ___年___月__ __日结算付清租金。
四、 乙方查看确认国政广东分校会议室通道及会议室设施、设备符合乙方要求。
五、 甲、乙双方的权利义务。
1 、甲方权利义务。
(1) 按租赁时间开放会议室;
(2) 收取租金。
2、乙方权利义务。
(1) 在本合同约定的时间内使用会议室;
(2) 按约定的时间支付租金;
(3) 乙方及参会人员不得损坏国政广东分校会议室的设施、设备,如有损坏,由乙方赔偿;
(4)租赁期间乙方及参会人员人身损害,由乙方及参会人员自己承担,与甲方无关;
(5) 乙方及参会人员应遵守国政广东分校的规章制度,不得在会议室内起哄闹事;
(6) 乙方不得利用会议室做违法行为。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。合同自双方签字之日起生效。
甲方:国政广东分校 乙方:
甲方:(以下简称甲方):
乙方:(以下简称乙方):
甲方在沪昆客专杭长湖南段Ⅱ标项目经理部第四分部桥梁钻孔桩工程施工中需临时租赁机械进行施工,乙方具有本工程所需设备及操作司机输出能力。现甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,结合具体情况,为明确甲乙双方的权利义务,按照平等互利的原则,经双方协商一致,签订本劳务承包合同,双方共同遵照执行。
1、工程概况
1.1 工程名称:沪昆客专杭长湖南段项目经理部四工区桥梁钻孔桩
1.2 工程地点:湖南省长沙市雨花区长沙火车站附近
1.3 机械租赁内容及数量
甲方按乙方完成的实物工程量对乙方进行计价。双方约定的工程量及单价见附表一。
2、工期
2.1 开工日期:本工程定于 年 月 日开工。
2.2 竣工日期:本工程定于 年 月 日竣工。
2.3 以上为总工期,作业总点工期按甲方编制的施组执行。
3、机械租赁费的确定:
本合同机械租赁施工作业项目承包费详见附表一:《机械租赁费用一览表》。
本合同实行单价承包,其工作内容:钻孔平台的开挖及平整,挖泥浆池、沉淀池,泥浆池、沉淀围护设置,设置泥浆循环系统、钻机及钻具进出场及安拆、移位、造浆、钻进、提钻、换浆、清孔、清除废浆碴等沉淀物,砼灌注、下钢筋笼,钻碴在临时场地的堆放。为配合旋挖钻机施工中所需挖掘机、吊车、装卸机、自卸车均由乙方自己提供,施工用水甲方提供水源,机械施工油脂、燃料及机械自身维修费用由乙方负责,其单价已综合包括了完成该工程项目合同作业内容所需全部机械费用、人工工资和管理费等,施工期间单价不做任何调整。验工后乙方应提供机械租赁费收据。收据金额为:当期验工金额-乙方提供劳务工资支付单金额。
计量规则:钻孔长度以承包底至设计孔桩底标高之间的长度计算(验工计价)。
4、工程质量
4.1 乙方必须按照甲方提供的设计文件及作业指导进行施工作业。
山东高考排名4480左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
陕西高考排名154970左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
池州学院和贵州医科大学哪个好 附对比和区别排名
广西卫生职业技术学院和七台河职业学院哪个好 附对比和区别排名
承德医学院在甘肃高考招生计划人数专业代码(2024参考)
海南大学的会计学专业排名怎么样 附历年录戎数线
绥化学院的食品质量与安全专业排名怎么样 附历年录戎数线
宁夏高考排名18430左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
浙江高考排名188660左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
福建高考排名7580左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
广东高考排名168230左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
武汉信息传播职业技术学院在内蒙古高考历年录戎数线(2024届参考)
考江西中医药大学要多少分黑龙江考生 附2024录取名次和最低分
哈尔滨幼儿师范高等专科学校和大连职业技术学院哪个好 附对比和区别排名
广东高考排名294790左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
云南高考排名98150左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
考甘肃卫生职业学院要多少分陕西考生 附2024录取名次和最低分
河北高考排名126470左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名285510左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名416940左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
场地租赁协议范本
矿山企业农民轮换工劳动合同范本
商品房产买卖合同范本
关于担保合同汇总7篇
正规私人借款合同模板
长期租赁合同(十五篇)
人员借调协议标准格式
聘用合同合集9篇
冷库租赁合同格式范文
写字楼租赁合同样板经典版
关于雇佣合同范文五篇
期房买卖合同
厂房租赁合同简洁版(通用五篇)
上海市劳动合同精选十五篇)
实用的赠与合同模板汇编六篇