买卖合同模板集合8篇

买卖合同 篇1

　　合同号

　　甲方：小区 乙方：铭诺水暖行

　　一、 乙方安装的产品及质量要求：

　　1、乙方安装的公司的品牌散热器，产品必须符合国家相关规定。 2、乙方不得随意更改售与甲方散热器的外观尺寸型号。

　　二、甲乙方双方对安装散热器应承担的责任： 1、因暖气片质量问题出现的经济损失由乙方承担。 2、乙方销售的暖气片，免费保修三年。

　　3、在保修期内暖气片及配件出现质量问题乙方随叫随到准时维修确保甲方取暖安全。 4、因甲方人为原因造成的损失不在保修范围内由甲方承担。

　　三、产品、型号、外观、价格：

　　四、付款方式：

　　付款分两次进行，合同签订后，预付总造价的40%，安装完成后共余额部分一次付清。 此合同签订之日生效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　20 年 月 日

买卖合同 篇2

　　立合同人：

　　卖方(甲方)：姓名___________身份证号码_________

　　买方(乙方)：姓名(或名称)____________

　　身份证号码(或法人代码证号码、营业执照号码)_____________

　　甲、乙双方经协商一致，就房改房买卖达成如下协议：

　　一、本合同中“房改房”是指________________________(已购 公有住房、经济适用住房、按房改政策由个人集资建设的住房)。

　　二、甲方自愿将位于_____________________________第_____栋________单元_______楼_______号的已购房改房出售给乙方。该房屋系_______结构，建筑面积_____________平方米，房屋所有权证号码为___________________。乙方已对甲方所要出售的房改房做了充分的了解并愿意购买该房改房。

　　三、甲、乙双方议定上述房改房的成交价为人民币(大写)_________________(￥_________元)，单价为每平方米_________元。

　　四、双方商定的付款及交房方法、期限：____________________ ____________________________________________________________。

　　五、甲方保证该房改房符合《岳阳市房改房上市交易管理办法》规定的上市交易条件，无不允许上市交易的情形。本合同签订前有关该房屋的产权或债权债务纠纷，概由甲方负责处理，承担责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

　　六、房屋移交乙方时，其房屋占用的土地使用权一并转让给乙方。

　　七、乙方所购买的房改房仅作居住使用，乙方未经有关主管部门批准不得擅自改变房屋的结构和用途。

　　八、甲方缴付的住房共用部位、共用设施设备维修基金的结余部分不予退还，随同房屋产权过户转移给乙方。

　　九、本合同生效以后，甲、乙双方应在规定的期限内，向房地产产权登记机关申请办理权属转移变更登记手续。

　　十、甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理上述房地产过户及权属登记手续所需缴纳的税费。

　　十一、其他约定：

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、

　　十二、乙方逾期付款的违约责任(自行约定)_________________

　　__________________________________________________________。

　　十三、甲方逾期交付房改房的违约责任(自行约定) ______

　　__________________________________________________________。

　　十四、其他违约责任：依照法律规定和本合同约定承担。

买卖合同 篇3

　　甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 经甲乙双方共同协商达成如下协议：

　　一、甲方将 林下参亩数 亩，大约株，一次性作价 元出售给乙方。

　　二、甲方保证 亩林下参籽货，必保 年整，保证亩林下籽货没有移栽，后补种，如出现有移栽后补种的，甲方按现价每株3倍赔偿给乙方。

　　三、甲方必须保证乙方林地使用期限，保证林地无任何纠纷，（更房归乙方使用）自年月日起至 年月日止，如发生产生费用由甲方全部负责。

　　四、付款方式：乙方预付给甲方 万元，剩余货款待乙方查苗后或起参前，一次付清。

　　五、甲方保证此林下参园无不良债务，无抵押贷款，等情况如有纠纷，甲方向乙方赔付全部已付款项

　　六、违约责任：如果甲方违约不卖给乙方，甲方赔偿乙方定金的五倍。如果乙方违约不买，其定金归甲方。

　　本合同自双方签字后生效，合同一式三份，甲乙双方中间人，各持一份。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　年 月 日

买卖合同 篇4

　　买方：______

　　卖方：______

　　合同签订时间：____年__月__日

　　合同签订地点：______

　　买卖双方遵循平等、自愿、互利、互惠原则，达成如下协议:

　　1、标的：符合GB/T470-1997规定的纯度不低于99.995%标准的国产锌锭(0#锌)

　　2、可替代交货品：______

　　3、商品代码：______

　　4、数量(单位:批，1批=5吨)：

　　5、成交价(元/吨)： ±地区差价

　　6、交货日：____年__月__日

　　7、质量品级：买卖双方报价成交时确认的货物品级为符合GB/T470-1997规定的纯度不低于99.995%标准的国产锌锭(0#锌)。

　　8、包装方式：锌锭，呈长方梯形，每块净重____kg-____kg，采用镀锌冷轧钢带捆扎包装，每捆____块。每捆净重为____kg-____kg。应符合GB/T470-1997有关包装规定。

　　9、交货地点：______。

　　10、相关费用：______。

　　11、货款收付方式：______。

　　12、检验标准和方法：交货日起三个营业日内，买方如对货物质量有异议，应书面通知卖方，由___商(质)检部门按照国家规定的标准和方法进行检验。检验费用由买方承担。

　　13、违约责任

　　________________________。

　　14、因履行本合同引起的诉讼，双方约定由___所在地人民法院管辖。

　　15、本合同自双方签订时生效。

　　买方：____(章)

　　卖方：____(章)

买卖合同 篇5

　　甲方（购货方）：

　　乙方（供货方）：

　　经双方协商，拟定以下几条，以供双方共同遵守。

　　1． 今有甲方向乙方定购缅甸花梨木（原木）1500吨，价格为8600

　　元每吨，（活动差额不能超过100吨），价格不含报关税，运费。

　　2． 甲方于20xx年5月17日星期五向乙方支付定金50万人民币，

　　乙方不得再将木材卖给别人，否则按定金双倍赔偿（100万人民币）甲方。

　　3． 每天拉走木材的货款当天结清，定金为最后一天的货款结算，

　　多退少补。

　　4．

　　5． 乙方负责在货场装车，甲方负责后期物流运输事务。 甲方必须在20xx年6月5日前将木材全部拉走，否则定金赔

　　偿给乙方，当做补偿。

　　6． 合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充

　　规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份

　　购货单位（甲方）：________（公章）供货单位（乙方）：______（公章）

　　法定代表人：____________（公章）法定代表人：____________（公章）

　　地址：____________________ 地址：__________________

　　开户银行：________________ 开户银行：______________

　　帐号：____________________ 帐号：__________________

　　电话：____________________ 电话：__________________

　　________年____月____日订

买卖合同 篇6

　　甲方：(卖方，以下简称甲方)

　　乙方：(买方共三人，以下简称乙方)

　　经甲乙双方共同协商，现阳新能及儿子阳开江将自家位于九内组(小地名：摆磅高坡又名杨梅树)的一片约有3000棵幼杉木林地卖给乙方，双方经实地勘查，自愿买卖此处山林。为保证买卖双方土地，收益、处置等权利事宜，防止日后发生争执，特定立本合同。

　　一、 双方协议此处山林总价为人民币大写肆万贰仟圆整。(42000.00元)。双方签字之日一次付清。

　　二、 山林四抵界线：(坐山向)左抵沟(与阳志品的山相临)，右抵两组坟山梁(以大岩石为界)直下转阳新恩独田上坎，(独田右上角湾距离田16米，中间距离田14米，左田角平过湾7米处向上斜向田中距离14米处靠拢。注：左田角平过湾新恩只有三棵杉木。)之后直下湾至三岔湾处向左出坳再下湾直至抵排内组山界，上抵大路，下抵排内组山界。

　　三、 购买期限从20xx年元月1日至20xx年元月1日止，共25年;如果到期由于各种原因无法砍伐，乙方可自行延长砍伐期限，直至采伐条件成熟为止，甲方不能拒绝;延长砍伐期限后，乙方每年须付给甲方贰仟圆(20xx.00元)人民币作为借土养木费进行补偿。

　　四、 在乙方拥有林权期间，国家、企事业单位、个人如征用此处山林，清苗补偿归乙方所有。地皮补偿总额甲乙双方平均分配。

　　五、 乙方在购买此处林地之后，乙方独有对此山林所有林木的支配权、受益权(注：此林乙方三人平均出资购买，受益平均分配)。与甲方无任何瓜葛。

　　六、 此处林地如有土地纠纷，借款抵押等事务全由甲方负责处理。如果纠纷给乙方带来损失的，甲方要按照实际损失赔偿乙方。

　　七、 如合同期未满，乙方已经主伐此山林木材完毕之后，甲方可提前收回该土地使用。

　　八、 为维护法律尊严，双方约定违约金为壹佰伍拾万圆人民币。

　　九、 本合同一式四份，甲方持一份，乙方三人各持一份。

　　十、 本合同至签字之日起生效。

　　甲方代表签字：

　　乙方代表签字：

　　高尧村九内组组长签字：

　　证明人签字：

　　巫不社区高尧村委签字：

　　双方签定合同时间： 年 月 日

买卖合同 篇7

　　甲方（卖方）：

　　身份证号码：

　　电话：

　　乙方（买方）：

　　身份证号码：

　　电话：

　　本着诚实信用的原则，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜进行预约，并确认、达成如下条款以资双方共同遵守：

　　一、房屋基本情况

　　甲方拟出售的房屋位于___________，该房屋系甲方于_____年____月____日向公司（以下简称开发商）购买的商品房，《商品房买卖合同》编号：________，合同约定建筑面积______平方米（其中套内建筑面积_____平方米，公摊_____平方米），购买总价人民币_____元整，房屋用途为住宅，甲方现已向开发商付清全部房款，房屋尚未办理土地房屋权证。

　　二、甲方自愿将该房屋转让给乙方，乙方确认已对房屋的权属及使用状况等现状作充分、必要的了解并自愿受让。双方应依据本预约合同之约定，完成房地产转让的'相关法律程序，并最终实现双方房屋买卖之目的。

　　三、转让款项的支付

　　双方约定上述房屋的总价款为______人民币（以套计），单价为每平方米人民币_______元整，上述转让款分次付清。

　　1、本合同签定当日，乙方向甲方支付购房定金人民币________元；

　　2、乙方于____年____月___日起负责仍以甲方名下的账户支付按揭款（共计____人民币）及其利息。（以银行实际对账单为准）

　　3、余款当日支付给甲方。

　　4、双方约定于____年____月____日前到公证处办理全权委托公证

　　四、房屋相关凭证的保管及交房时间

　　为确保交易的安全进行，乙方向甲方付清本合同第三条约定的第2笔款项后，甲方应将上述银行按揭合同及保险单据等有关该套房产的凭证原件交付乙方保管。甲方并委托乙方指定的人员申办土地房屋权证及今后的转让、银行按揭手续及接收、管理房屋。甲方应于全权委托当日将房产交付乙方使用,并结清水、电、煤气、有线电视、物业管理，乙方有权对房屋预先装修、支配使用。

　　五、过户手续的办理及税费承担。

　　1、甲方承诺在接到开发商办理权属证书通知后七日内，备齐相关资料，到____市国土资源与房产管理局申办房地产权属登记手续，及时办出甲方名下的土地房屋权证，甲方前手办理土地房屋权证应缴纳的各项税费由承担。若双方对甲方应予办理土地房屋权证的时日发生争议的，以该商品房项目20%的业主平均开始办证的时间作为甲方应予办理的时日。

　　2、产权登记之房屋坐落与原《商品房屋买卖合同》不一致的，以甲方土地房屋权证记载为准。

　　3、上述房屋面积为合同约定面积，如合同面积与产权登记面积有差异的，双方对本次交易行为仍予以认可。买受人与开发商之间有关面积差异的补偿事宜由与开发商自行处理，并承担相应的责任，甲方应提供必要协助。

　　4、甲、乙双方办理房地产权属过户登记手续应缴纳的各项税费全部由乙方承担。若双方在办理过户登记时，以实际成交价作为双方在房地产买卖合同中约定的转让价格，因此导致双方在办理过户登记过程中产生的个人所得税由乙方支付。

　　六、甲方的责任与义务

　　1、甲方保证在签定预约合同时，对合同项下之房产享有完全处分权，该项房产不存在任何共有情形。

　　2、甲方保证在合同签定之前，未曾与任何第三方签定涉及该房产的转让、租赁等协议，该房屋无任何抵押、质押或其他权利限制。

　　3、自本合同签定之日起，若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务等，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成经济损失，由甲方负责赔偿。

　　4、甲方应督促开发商积极办理土地房屋权证，以促成买卖合同的生效和履行。因甲方主观原因导致产权证拖延办理的，每延迟一日，应向乙方支付赔偿金_____元，逾期超过____日的，乙方有权解除合同，甲方应承担违约赔偿责任。因开发商原因或其他甲方不可克服的原因导致产权证拖延办理的，不算甲方违约，但甲方应督促开发商可相关部门及时解决办理。

　　5、甲方办出土地房屋权证后应及时与乙方联系办理买卖合同签约及房地产权属过户登记手续，因甲方原因造成拖延的，参照前款约定处理。

　　七、乙方的责任与义务

　　1、乙方应严格按照本合同第三条约定的时间和方式支付价款，若逾期付款，每逾期一日，按每日____元支付滞纳金。逾期在____日内的，视为正常迟延，乙方无须支付滞纳金。逾期超出____日的，甲方有权解除合同，乙方应承担违约赔偿责任。

　　2、甲方办出土地房屋权证并通知乙方后，乙方应及时备齐相关材料与甲方办理房地产权属过户登记手续，因乙方原因造成迟延的，因赔偿甲方相应的经济损失。

　　八、合同履行及违约赔偿

　　1、双方应恪守本合同的约定，确定合同条款的充分履行，以促成房屋买卖的实现。

　　2、一方有充足、正当的理由提出解除本合同的，经双方同意后可以解除，双方互不追究违约责任，因此给相对方造成损失的，相对方有权要求予以经济补偿。

　　3、任何一方违反其在本合同中作出的承诺保证即视为违约，应向对方支付违约赔偿金人民币______元整。违约方给对方造成的实际损失超出该赔偿数额的，受损失方有权按实际损失额要求赔偿。

　　4、甲方违约，若乙方已对房屋进行预装修的，乙方的装修款损失列入实际损失范围。具体损失额的计算以双方协商认可的数额或双方指定的评估公司出具的评估报告为依据。

　　5、出现一方违约情形，守约方可选择继续履行合同（但合同已无实际履行可能或履行必要的除外）或解除合同。

　　6、合同解除的，甲方应在法律规定或约定的退款责任明确之日起7日内将乙方实际支付的款项（不含利息）全额退还乙方。

　　九、争议解决

　　甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应本着诚信合作的精神协商解决，协议不成，依法向_______人民法院起诉。

　　十、其他约定

　　1、本合同及今后双方签定的买卖合同中，甲、乙双方权利的放弃或义务的增加均须采用明示的方式，不能采用默示或推定的方式。

　　2、合同履行过程中出现障碍或其他困难，导致履行有困难或不能按期履行的，当事方应及时告知相对方，以便采取相应措施，减少损失。

　　3、本协议经甲乙双方签字后即刻生效。若有未尽事宜，甲乙双方日后可再行协商，经协商所签定的补充协议与本协议具有同等法律效力。.

　　4、本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，每份具有同等法律效力。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　_____年____月____日

买卖合同 篇8

　　签字日期：

　　卖方 中国 公司

　　地 址： 电报挂号： 电传：

　　买方 ×国 公司

　　地 址： 电报挂号： 电传：

　　双方同意按下列条款由卖方出售，买方购进下列货物：

　　┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐

　　│ (1) 货物名称、规格包装及唛头 │ (2) 数量│ (3) 单价│ (4) 总值│

　　├────────────────┼─────┼─────┼─────┤

　　│ │ │ │ │

　　│ │ │ │ │

　　│ │ │ │ │

　　│ ├─────┴─────┴─────┤

　　│ │ 卖方有权在＿＿％以内多装或少装 │

　　└────────────────┴─────────────────┘

　　（５）装运期限：

　　（６）装运口岸：

　　（７）目的口岸：

　　（８）保险：由卖方按发票金额１１０％投保。

　　（９）付款条件：

　　买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在中国的中国银行见单即付。该信用证必须在＿＿＿＿＿＿＿前开出。信用证有效期为装船后＿＿天在中国到期。

　　（１０）单据：卖方应向议付银行提供已装船清洁提单（或集装箱运输的已装船提单）、发票、品质证明、数量／重量鉴定书；如果本合同按ｃｉｆ条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。

　　（１１）装运条件（ｃｉｆ／ｃ＆ｆ）

　　１．载运船只由卖方安排，允许分批装运、允许转船、允许集装箱运输。

　　２．卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船名、装船日期以电报通知买方。

　　（１２）品质与数量、质量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及／或数量／重量与合同规定不符，除属于保险公司及／或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起３０天内提出，数量／重量异议须于货到目的口岸之日起１５天内提出。卖方应于收到异议后３０天内答复买方。

　　（１３）人力不可抗拒：由于人力不可抗拒事故，使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即以电报通知买方。如买方提出要求，卖方应以挂号函向买方提供由中国国际贸易促进委员会或有关机构出具的发生事故的证明文件。

　　（１４）仲裁：凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能达成协议时，则在被告国家根据被告国仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等约束力。仲裁费用除仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。

　　（１５）补充条款：

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同正本共２份，采用中、英（略）文书就，两种文字具有同等效力。签字后正式生效，双方各执１份为凭。

　　卖方 买方

　　中国 公司 ×国 公司

　　代表：（签字） 代表：（签字）

　　见证人

　　（×××律师）

　　（签字）

　　签约地点：