精选房屋买卖合同汇总7篇

房屋买卖合同 篇1

　　卖方： （以下简称甲方）

　　身份证号码： 买方： （以下简称乙方）

　　身份证号码： 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》等相关规定，经友好协商，本着平等互利的原则，就该存量房买卖的有关事项达成一致，订立本合同，共同遵守。

　　1、甲方将坐落在 的房地产（产权证书号为：）出售给乙方，该房屋建筑面积 平方米，储藏室（或车库） 平方米。乙方已对甲方所出售的房地产做了充分了解，愿意购买该房地产。

　　2、甲乙双方约定上述房地产的成交价格为人民币（大写 元，小写： 元，付款方式：。

　　3、甲乙双方于 年月日前向房屋登记机构申请办理转移登记。

　　4、甲方定于 年 月日前将上述房地产交付给乙方。

　　5、甲乙双方约定上述房地产转移登记中产生的费用由 方承担。

　　6、本合同一式 份，经双方签字后即生效，未尽事宜，由双方约定后签订补充协议。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

房屋买卖合同 篇2

　　出卖人(姓名或名称)： 联系电话：

　　住所或注册地址： 邮政编码：

　　个人身分证件名称： 证件号码：

　　单位法人资格证书：

　　或营业执照： 证件号码：

　　法定代表人： 职务： 联系电话：

　　委托代理人(姓名)： 联系电话：

　　住所或注册地址： 邮政编码：

　　个人身份证件名称： 证件号码：

　　买受人(姓名或名称)： 联系电话：

　　住所或注册地址： 邮政编码：

　　个人身份证件名称： 证件号码：

　　单位法人资格证书

　　或 营 业 执 照： 证件号码：

　　法定代表人： 职务： 联系电话：

　　委托代理人(姓名)： 联系电话：

　　住所或注册地址： 邮政编码：

　　个人身份证件名称： 证件号码：

　　根据《中华人民共和国城市房地产管理法》，《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，房屋出卖人(以下条款中称卖方)与买受人(以下条款中称买方)双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，在协商一致的基础上，就房屋买卖事宜签订本合同，

　　沈阳房屋买卖合同。

　　一、卖方自愿将座落于沈阳市 区 路(街) 巷 号 单元 层 间号，建筑面积 平方米的房屋出售给买方。买方对卖方所要出售的房屋基本情况进行了现场勘验确认，同意购买该房。

　　二、出售房屋的基本情况

　　1.房屋所有权证号码：

　　2.房屋共有权证号码：

　　3.土地使用权证号码：

　　4.房屋用途：

　　5.房屋归属：

　　(1)个人所有 □

　　(2)夫妻共同所有 □

　　(3)共有人共有 □

　　(4)其他 □

　　6.房屋产权来源：

　　7.土地使用权来源： 划拨 □ 出让 □

　　三、买卖双方签订本合同应遵守下列事项：

　　1.卖方出售的房屋权属清楚，证件齐全，无产权纠纷，若发生与卖方有关的产权纠纷，由卖方承担相应的发事责任，因此给买方造成的经济损失，由卖方负责赔偿。

　　2.卖方负责支付完毕房屋交接前的采暖费、煤气费、电费、水费、物业费等费用。若由欠费所引发的与卖方有关的债务纠纷，由卖方负责清偿，并承担相应的民事责任。因此给买方造成的经济损失，由卖方负责赔偿。

　　3.卖方出售的房屋，属于夫妻共同所有的，已征得配偶同意。

　　4.卖方出售的房屋，属于共有产权的，已征得共有人同意并提交其他共有人书面

　　意书。

　　5.卖方出售的房屋，设有抵押权的，已征得抵押权人同意，并提交抵押人书面同意书。

　　6.卖方出售已购公有住房，已征得共同居住成年人的同意。

　　7.买卖双方在签订房屋买卖合同后90日内持房地产权属证书、房屋买卖合同和其队有关证件到房产部门的交易机构、登记发证机构办理转让及权属转移登记手续。如果有一方不履行合同，应承担相应的民事责任，由此给另一方造成经济损失的，应负赔偿责任。

　　四、买卖双方申报房屋成交总价款为 币(大写) 元整，(小写) 元整。

　　五、买方先期已交付定金的，定金在购房款中冲抵。如买卖合同中止，由违约方依照有关法律规定承担相应的`责任。

　　六、付款及房屋交接方式，按下列第 种方式办理：

　　1.本合同签订后，买方付给卖方部分购房款(或定金) 币(大写)： 元整。卖方配合买方到房产部门的交易机构办理转让登记手续，并到房产登记发证机构领取《房屋所有权证》后，买方付清其余部分购房款或通过购房抵押贷款付清其余购房款，卖方将出售的房屋交给买方。

　　2.本合同签订后，买方一次性全额付款。卖方配合买方到房产部门的交易机构办理转让登记手续，同时将出售的房屋交给买方。

　　3.双方签订合同并递交到房产部门的交易机构后，买方持交易机构出具的凭证，将购房款交到指定银行。转让登记手续办理完毕，并到房产登记发证机构领取《房屋所有权证》后，卖方将出售的房屋交给买方，卖方凭房产交易机构出具的凭证去银行提取售房款。

　　4.

　　七、买卖双方应按规定，各自承担应缴纳的转让登记税费。

　　八、买卖双方约定的其他事项：

　　1.

　　2.

　　3.

　　九、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下列第 种方式解决：

　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　十、本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议，其内容与本合同文本中所列条款约定的内容具有同等效力。

　　十一、本合同共 页，一式 份，出卖人 份，买受人 份， 份， 份。

　　十二、本合同自买卖双方签订之日起生效。

　　出卖人(签章)： 买受人(签章)：

　　法定代表人或 法定代表人或

　　负责人(签章)： 负责人(签章)：

　　委托代理人(签章)： 委托代理人(签章)：

　　年 月 日 年 月 日

　　签于 签于

房屋买卖合同 篇3

　　卖方： (以下简称甲方)，身份证号： 买方： (以下简称乙方)，身份证号： 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有房屋，达成如下协议：

　　第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方，该房屋具体状况如下：

　　甲方自愿将坐落在 市 镇 村 社(自建住宅)的房屋，东至 南至 西至 北至 建筑面积为 平方米(含地皮以及房屋)，出售给乙方。

　　第二条 甲、乙双方议定的上述房屋成交价格为(大写)共 万 仟 佰元人民币(小写 元)，乙方在 年 月 日前，一次付给甲方。

　　第三条 特别约定：

　　1、甲方保证在房子交付时，甲方在该房屋上不设有他项权，如抵押权等。2、甲方保证上述房屋产权清楚，若发生与甲方有关的产权纠纷，

　　由甲方承担全部责任。3、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题，甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的，由甲方负责处理。 4、如乙方所购房屋以后可以办理房屋土地使用证时，甲方应予以积极配合，但相关费用由乙方自行负担。

　　第四条 甲方负责协助乙方通水通电。

　　第五条 如国家征地，土地赔偿归乙方所有，住房面积赔偿归乙方所有。本合同签定时甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方须无条件协助乙方办理房屋产权过户手续，办理过户手续发生的契税、土地出让金由乙方负担。

　　第六条 本合同签订之后，房价涨落，买卖双方不得反悔。

　　第七条 本合同签订后，甲方对的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方，今后如乙方就此房屋出卖时，需要甲方签字时，甲方无条件给予配合。

　　第八条 本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照下述两种算法取高值返还乙方：1、本房屋合同转让金额本金及利息，利息按年息20%计算，计息期自合同签订日起算;2、解除合同时本房屋市场评估价，并赔偿乙方的房屋装修费用,搬迁等损失。 3、如因规划部门、设计部门的原因影响房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

　　第九条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

　　第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

　　第十一条 本合同一式三份，甲方执一份、乙方执二份。

　　甲方(签章)： 甲方家属(签章)

　　甲方住址：

　　联系电话：

　　乙方(签章)： 乙方家属(签章)

　　联系电话：

　　见证人(签字)：

　　_____年_____月_____日

房屋买卖合同 篇4

　　甲方(卖方)

　　身份证号码：

　　乙方(买方)

　　身份证号码：

　　甲、乙双方就宅基地及房屋买卖事宜，经协商自愿达成如下协议：

　　一、甲方自愿将坐落在 的宅基地及房屋出售给乙方。

　　二、双方议定的上述宅基地及房屋成交总价为人民币 元。

　　三、甲方陈述：该宅基地及房屋的所有权完全归甲方个人，该宅基地及房屋没有任何的债权债务纠纷，其转让符合法律规定的条件，如因甲方原因导致乙方损失，甲方愿承担全部赔偿责任。

　　四、双方签署本合同以后，乙方即向甲方支付 元定金;甲乙双方约定在___________前向乙方交付房屋，并于__________前办理土地使用证及房产证手续。

　　如因甲方原因，该房屋未在约定时间内交付给乙方，甲方双倍返还定金给乙方;如乙方因自身原因不愿买受该房，甲方定金不予返还。

　　五、在约定期限内不能办好土地使用证及房产证手续，导致本合同无法履行，乙方可向甲方提出解除合同的请求，甲方接到请求后应向乙方返还所有已收房款。

　　六、土地税由甲方承担，契税由乙方承担;其他税务由国家指定各自承担。

　　七、土地使用证及房产证手续完善后，甲方将房屋及相关原件交付给乙方，乙方即向甲方付清最后一笔房款。

　　八、甲方确保房屋建筑质量达到国家标准，该房屋发生的任何质量问题均由甲方承担。

　　九、自本合同签订生效起，该宅基地及房屋的所有权、处置权、以及因国家动拆迁安置政策带来的所有权益均与甲方无关。

　　十、土地使用证及房产证等其他证件未能办理前，以本合同为准。

　　十

　　一、本合同自双方签章之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，由此达成的补充协议与本合同有同等效力。

　　十

　　二、按《合同法》履行，合同履行地点为乙方户籍所在地。

　　十

　　三、本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等效力。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　联系地址： 联系地址：

　　电话： 电话：___XXXX___日___XXXX___月

房屋买卖合同 篇5

　　卖方(以下简称甲方)： 身份证号码：

　　共有人： 身份证号码：

　　地址： 联系电话：

　　买方(以下简称乙方)： 身份证号码：

　　第一条 房屋的基本情况：

　　甲方房屋坐落于 ，房屋结构为_ _，房产证登记面积___ _平方米，面积 平方，房屋权属证书号为 。

　　第二条 价格：

　　以房产证登记面积为依据，该房屋售价总金额为 万元整，大写：

　　第三条 付款方式：乙方于本合同签订之日向甲方支付定金___元整，大写： ， 日内交付余款 元(大写 )。

　　第四条 房屋交付期限：甲方应于本合同签订之日起 日内，将该房屋交付乙方。

　　第五条 关于产权过户登记的约定：甲方双方协商暂时无需过户，如有过户时甲方协助办理过户手续。

　　第六条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

　　第七条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由甲方所在地人民法院起诉。

　　第八条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

房屋买卖合同 篇6

　　卖房人(以下简称甲方)： ，身份证号码： 买房人(以下简称乙方)： ，身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房屋签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条 甲方在征得共有人(配偶)同意下，自愿将坐落在 的房屋有偿作价转让给乙方。乙方对甲方所出售的房屋已充分了解，愿意购买上述房屋。

　　第二条 双方约定上述房屋转让总价款为：人民币 元整(大写： 元整)。 第三条 付款时间与方式：乙方已于 年 月 日转账支付定金人民币 元整(大写： 元整)，剩余房款人民币 元整(大写： 元整)，由乙方于签订本合同后，当日转账支付给甲方。

　　第四条 税费承担：乙方需承担公证等手续办理过程中双方应缴纳的一切可能产生的税、费。 第五条 甲方保证签订本《房屋买卖合同》之日前，上述房屋权属清楚，没有附着户口、租约、设定抵押也未被查封，甲方对该房屋享有完全的处分权，日后如果房价上涨或涉及拆迁，均不得向乙方要求补偿;乙方保证签订本《房屋买卖合同》之日起，如果房价下跌，不得向甲方要求补偿。

　　第六条 甲方应于收到乙方全额房款之日起 天内将房屋钥匙交付给乙方，乙方对该房屋

　　第七条 双方约定水、电、有线电视等费用，以甲、乙双方签订《房屋买卖合同》之日为结算日。水、电度数分别为：水 、电(住宅) 、电(商铺) 。

　　第八条 甲方需积极配合乙方办理水、电、有线电视更名或过户手续以及《房屋买卖合同》公证等手续，能提供的材料需积极提供。

　　第九条 甲、乙双方因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力事件结束之日起3日内向另一方当事人提供证明。上述房屋风险责任自该房屋验收交接完成之日起转移给乙方。

　　第十条 违约责任：甲、乙双方中任何一方违反本合同约定，导致另一方损失的，违约方需以该房屋转让总价款为基数，自约定的期限届满次日起至实际完结日止，按日万分之 向守约方支付违约金。

　　第十一条 双方如发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可申请仲裁或依法向房屋所在地人民法院起诉。

　　第十二条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。 第十三条 本合同自双方签字之日起生效。

　　第十四条 甲、乙双方约定的其它事项：

　　甲方： 乙方：

　　附属设施、电器设备、装饰装修等具体情况进行验收并完成交接。自乙方完成验收并接收该房屋之日起，该房屋内的用水用电安全、房屋质量等一切风险责任均转移给乙方。

　　年 月 日 年 月 日

房屋买卖合同 篇7

　　一、约定解除

　　合同双方当事人可以在房屋买卖合同中约定，当一定的情形出现时，房屋买卖合同解除。只要该约定不违反法律法规的强行性规定，不具有欺诈胁迫或者显示公平的情形，那么，在约定的条件具备时，合同解除。如延期交房约定，付款约定，房产证办理约定等等。约定解除条件具备时，权利人应当及时行使权力。根据法律规定，开发商迟延交付房屋，经催告后在三个月的合理期限内仍未交房的，购房人有权解除合同。当然，购房人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未付款的，开发商也有权解除合同，对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的，解除权消灭，当事人不得再单方面解除合同。

　　二、法定解除

　　法定解除的情况很多，主要有以下情形：

　　1、开发商隐瞒房屋真实情况构成欺诈的

　　开发商故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假的预售许可证明的，或故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实的，或故意隐瞒所售房屋已出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实的，买房人有权解除合同。并有权利要求赔偿损失。

　　2、开发商将已售房屋私自抵押

　　根据《担保法》及《物权法》等规定，商品房买卖合同订立后，开发商私下将该房屋抵押给第三人导致购房人购房合同目的不能实现的，买房人有权退房并解除合同，并要求出卖人返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。

　　3、一房二卖或者为拆迁补偿安置房屋

　　根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条第3项之规定，出卖人订立商品房买卖合同时，故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实，买受人可以请求解除合同;

　　4、房屋不符合质量要求或面积误差比绝对值超出3%的

　　因房屋主体质量不合格不能交付使用或者交付使用后，房屋主体质量经检验确属不合格;房屋的主体结构、防水等存在严重影响正常居住的;卖方交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符，合同没有约定处理方式或约定的处理方式不明确的，若面积误差比绝对值超出3%的，买受人有权解除合同，请求返还购房款及利息，并要求赔偿损失。

　　5、开发商迟延履行主要义务，无法办理产权证

　　开发商在交房期满后，经购房人催告在三个月的合理期限内仍未履行的，买房人有权解除合同;商品房买卖合同约定或者《城市房地产开发经营管理条例》第33条规定的办理房屋所有权登记的期限(商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付之日起90日;商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日)届满后超过一年，导致买房人无法办理房屋所有权登记的，买房人有权解除合同。

　　6、担保贷款合同不能订立;

　　根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第23条之规定：“商品房买卖合同约定，买受人以担保贷款方式付款、因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的，对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。

　　7、开发商虚假宣传或者隐瞒重要事实，构成根本违约，致使购房人在购房时期望的合同目的不能实现的。

　　8、不可抗力

　　根据《合同法》第94条第1项之规定，因不可抗力致使不能实现购房合同目的的，当事人有权解除合同。

　　9、不属于不可抗力的事由，但是出现在在签订额合同时无法预料的情形，继续履行合同无必要，或者也无法履行的情形。