合同授权委托书(十五篇)

合同授权委托书1

　　本人委托 幢 单元 室 为本人(本梯位/本幢号/本楼层)的业主代表，代为行使以下权利：

　　1、委托该业主代表参加业主(代表)大会并行使本人的投票权，在业主(代表)大会上进行以下事项的表决：

　　(1)制定和修改管理规约、业主大会议事规则 □

　　(2)选聘和解聘物业管理企业的相关事宜 □

　　(3)专项维修资金使用和续筹方案的决定 □

　　(4)选举业主委员会委员 □

　　(5)审议业主委员会的工作总结，物业管理企业的《物业服务工作总结》等文件 □

　　(6)业主委员会与物业管理企业拟签订的《物业服务合同》中的服务内容、质量标准和收费标准等内容 □

　　(7)公共收益，如电梯广告、屋顶和墙面广告、停车场经营收益、公共场所、场地或设施设备的经营收入等的管理(含分成)和使用办法。□

　　2、委托期限： 年 月 日至 年 月 日

　　3、本授权委托书即日起生效，在委托日期之前签的授权委托书即日起失效。

　　4、备注：

　　(1)同意的请在选项后画“○”，不同意的画“Χ”。

　　委托人(本人签名)： 住 幢 单元 室

　　委托日期： 年 月 日

合同授权委托书2

　　法定代表人： 职务：

　　受 委托人： 职务： 工 作单位：

　　现委托XXX同志（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXX）为我

　　方签订合同代理人，其代理事项和权限为：

　　1.与XXXXXXXXXX公司签订合同；

　　2.办理结算等相关事宜。

　　（以下空白）

　　委 托单位：

　　法定代表人：

　　签 发日期：

　　有 效期限：

合同授权委托书3

　　本授权委托书声明： (姓名)系 (单位)法定代表人，现授权委托本单位的 (职务) (姓名)以本公司的名义与其单位劳动者签订劳动合同、培训协议、商业技术保密协议、车改合同等相关劳动用工合同和协议并办理相关手续。受托人在职期间在劳动用工活动中所签署的上述文件和处理与之相关的一切事务我均予以承认。

　　在委托期内，如乙方将甲方房屋租出时(签订租赁合同，或实际开始履行出租行为时)，甲方一次性支付租房合同总金额的1/12给甲方作为服务费。(以一年租期为标准，相当于一个月的房租，不足一年或超过一年以此标准类推计算)

　　特此委托

　　在上述授权事项范围内，被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的，其法律后果方由授权方承担，否则被授权方任何超越授权事项行事或以不合法的方式行事的，产生的一切后果概由被授权方自行承担。

　　法定代表人： (签字盖章)

　　年 月 日

　　受托人： (签字盖章)

　　年 月 日

合同授权委托书4

委托人：

　　法定代表人： 单位：职务：

　　受委托人：姓名：

　　工作单位：单位：职务：

　　兹委托 代理委托人签订与 关于 合同

　　授予代理权如下：

　　1、代为洽谈协议，商定协议内容；

　　2、作为代理人在签署协议；

　　受托人在行使本委托书下的委托事项，委托人对受托人行为承担全部法律责任。

　　本委托书有效期限至协议签订日期止。

　　委托单位：

　　法定代表人：

　　年 月 日

合同授权委托书5

　　一、没有授权委托书代理签订合同，是否有效

　　1、甲方在没有乙方委托的情况下，是无权处分。乙方有权说合同无效。

　　2、从行政程序上讲，从乙方的名字还成你的名字，程序上有瑕疵，乙方如果向你主张权利，甲方应与你承担连带责任。

　　3、乙方如果想与你完善手续，补一个书面的委托书，时间往前提，当然也是有效的。

　　二、签订授权委托书时应当注意以下事项：

　　1.委托的期限一定要写明起与止的时间，不写起止的时间，就容易引起争议。

　　2、特别授权委托书如果是公民之间的，应当办理公证，以确保委托行为的真实性、合法性。

　　授权委托书是指当事人为把代理权授予委托代理入而制作的一种法律文书。它是委托人实施授权行为的标志，是产生代理权的直接根据。授权委托书分为两种：一种是民事代理授权委托书;另一种是诉讼代理授权委托书。

　　三、合同效力

　　合同效力，指依法成立受法律保护的合同，对合同当事人产生的必须履行其合同的义务，不得擅自变更或解除合同的法律拘束力，即法律效力。这个“法律效力”不是说合同本身是法律，而是说由于合同当事人的意志符合国家意志和社会利益，国家赋予当事人的意志以拘束力，要求合同当事人严格履行合同，否则即依靠国家强制力，要当事人履行合同并承担违约责任。

　　综上所述，没有授权委托书代理签订合同，通常情况下，如果你无法提供授权委托书，合同是会被认定为无效合同的`。所遇，在没有授权委托书的情况下，不要随意代理别人签订合同。另外，建议大家仔细阅读合同效力方面的知识，防治上当受骗，更多相关知识您可以咨询律图无锡律师。

合同授权委托书6

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，以及市政府集中采购中心职责，甲乙双方就货物、工程和服务政府采购委托代理事项达成本协议。

　　一、甲方将本单位政府采购项目的货物、工程、服务采购委托乙方代理。

　　二、甲方职责及工作内容

　　1、依法进行政府采购活动。

　　2、委派1名分管领导及1名熟悉本采购项目情况的技术人员参与整个采购过程。

　　3、向乙方提供采购项目的立项、概算批文，经审批的采购计划、资金来源及落实情况，项目技术、服务、商务要求及其他需要提供的资料。

　　4、审定采购工作计划和采购文件等文件，配合乙方答复投标人的质疑。

　　5、在政府采购专家库或建设工程评标专家库中抽取评委，并按规定参加评标。

　　7、邀请监察、财政等政府采购监督管理部门现场监督开标、评标。

　　8、根据评标报告确定中标、成交供应商，或委托评标委员会确定中标、成交供应商，协助乙方向落标人发致谢函。

　　9、与中标、成交供应商签订政府采购合同，也可以委托乙方签订。在规定时间内将采购合同副本报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

　　10、履行合同，办理政府采购国库集中支付申请手续。

　　三、乙方职责及工作内容

　　1、依法进行政府采购活动。

　　2、编制采购工作计划，根据甲方采购需求，按照政府采购监督管理部门的采购文件范本编制采购文件，提交甲方审定后执行。

　　3、委托有工程造价咨询资格的机构编写工程上限控制价格，并送市工程预决算审核所审核。

　　4、在规定时间内将采购文件和评标报告等报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

　　5、发布采购信息和公告。

　　6、组织投标报名，发售采购文件。

　　7、组织投标人踏勘现畅？

　　8、采购文件澄清、答疑及修改工作。

　　9、投标保证金、履约保证金和质量保证金的收缴、退还、代管工作。

　　10、在规定的时间和地点，受理符合采购文件要求的投标文件。

　　11、组织开标、评标会，复核评标报告。

　　12、发出中标、成交通知书，向落标人发致谢函，并在指定媒体发布中标、成交信息。

　　13、组织、协助甲方与中标、成交供应商签订政府采购合同。

　　14、答复供应商质疑，并协助监管部门处理投诉事项。

　　四、乙方免费代理甲方的委托，在采购过程中发生的与项目有关的费用由乙方承担。

　　五、采购文件由乙方按批准的收费标准向投标人收取，甲方不得参与标书收入分成。

　　六、未尽事宜，双方另行协商解决，所签订的补充协议为本协议的组成部分。

　　七、本协议一式肆份，双方各执壹份，其余贰份由甲方分送南宁市财政局和南宁市建设工程招标投标监督管理办公室备案。本协议经双方法定代表人签字后生效，有效期至双方协商解除本协议之日止。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人（或委托代理人）

　　法定代表人（或委托代理人）

　　签 字： 签字：

　　年月日 年月日

　　授委托书签订须知：

　　授权委托书是指当事人为把代理权授予委托代理入而制作的一种法律文书。它是委托人实施授权行为的标志，是产生代理权的直接根据。

　　授权委托书分为两种：一种是民事代理授权委托书;另一种是诉讼代理授权委托书。授权委托书的基本内容应当包括：

　　l、委托人和受托人的姓名、性别、出生日期、职业、现住址。

　　如果委托人是法人的，则应写明法人的全称、地址、法定代表人姓名等情况。

　　2。委托的事项一定要写得明确、具体。

　　应当注意的是，在民事代理中，代理人受托的事项必须是具有法律意义的，能够产生一定法律后果的民事行为。我国《民法通则》第63条第3款明确规定：“依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。”如具有人身性质的遗嘱、收养子女、婚姻登记等法律行为。

　　3、委托的权限范围，是代理人实施代理行为有效的依据，律师代书时一定要写明确。

　　在民事代理中，委托人授予代理人代理权的范围有三种情况：

　　A、一次委托，即代理人只能就受托的某一项事务办理民事法律行为;B、特别委托，即代理人受托在一定时期内连续反复办理同一类性质的民事法律行为;C、总委托，即代理人受托在一定时期内办理有关某类事务或某一种标的物多种民事法律行为。

　　在民事诉讼代理中，委托代理权分为两种：

　　A、一般委托，即委托代理人只能代当事人为一般的诉讼行为，如提出证据、进行辩论、申请财产保全等。B、特别委托，即委托代理人受托进行某些重大诉讼行为，如有权代理当事人承认、变更、放弃诉讼请求;有权提起上诉或反诉;有权与对方当事人和解等。理应注意的是，我国《民事诉讼法》第62条针对婚姻案件的特殊性质，对当事人委托代理人时授予的代理权限作了限制性的规定，即“离婚案件有诉讼代理人的，本人除不能表达意志的以外，仍应出庭;确因特殊情况无法出庭的，必须向人民法院提交书面意见。”

　　签订授权委托书时应当注意以下事项：

　　l、授权委托方法有三种：明示授权、默示授权和追认。

　　2。委托的期限一定要写明起与止的时间，不写起止的时间，就容易引起争议。

　　3、特别授权委托书如果是公民之间的，应当办理公证，以确保委托行为的真实性、合法性。

合同授权委托书7

　　签订时间：

　　厂房场地平整合同

　　发包人：

　　法定代表人： 联系方式：

　　地址：

　　承包人：

　　法定代表人： 联系方式： 资质等级： 邮箱：

　　地址：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就 项目土方施工工程项目事宜协商一致，订立本合同。

　　1、 工程概况

　　工程名称： 工程地址： 工程承包范围： 2、合同价格

　　2.1场地平整工程单价(含税)为每平米人民币 元(大写： 角整)，场地平整工程量为 平米，合同价格为： 元(大写： 元整)。

　　(1)此合同为固定总价，任何情况下均不作调整。

　　(2)合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：±30cm土方平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。3、支付方式

　　付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权迟延付款且不承担违约责任。

　　4、合同工期

　　4.1 工程工期：开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日工期总日历天数为： 日。(或：本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为： 10 日。)

　　4.2 上述工期指自开工之日起的绝对日历工期，含冬雨季及恶劣气候(如大风、沙尘、冰雹、持续高温等)、政府政治性会议或其他事件(如高考、运动会、重大节假日)等因素，为不变期间。

　　4.3 工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准;承包人不得以任何理由拖延工期;发包人对承包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。

　　5、工程质量

　　5.1承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续后方可改变施工。

　　5.2工程质量符合 甲方验收 标准。 6、双方一般权利与义务 6.1 发包人的权利与义务

　　(1)向承包人提供与工程相关的资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。

　　(2)及时履行合同中约定的竣工验收、结算义务。 (3)按合同约定向承包人支付合同价款。 6.2 承包人的权利与义务

　　(1)在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了认真细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。

　　(2)边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范要求，以保证基础边坡的稳定。

　　(3)承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理(包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路维修、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等);

　　(4)承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未按照发包人指示进行的，发包人对此所运土方不予计量支付;承包人不得中途倒土、卖土。

　　(5)承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。

　　(6)承包人负责按规定办理好有关环境保护、消防、安全生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中;如承包人未按本条约定及时办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人承担，如因此给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

　　(7)承包人负责妥善保护好地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木以及道路等公用设施;所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。

　　(8)承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏;否则，承包人应负责维修，如因此导致第三人遭受损失或招致行政处罚，承包人应负责赔偿或承担行政处罚责任。

　　(9)承包人有义务按照有关规定采取严格的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全;凡施工中发生的一切安全事故(包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害)，均由承包人负责。

　　(10)承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。

　　(11)在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清楚，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。

　　7、 安全施工

　　7.1 承包方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律规定及各项规定，严格按照安全标准组织施工。

　　7.2 承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

　　7.3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　7.4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　8、 环境控制

　　承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。

　　9、 验收

　　工程具备验收条件的，承包人应在工程竣工前 2 日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件配合发包人返工至合格。

　　10、违约责任

　　10.1如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。

　　10.2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。

　　10.3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。

　　10.4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失，均由承包人承担。

　　10.5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。

　　10.6发包人不能按照合同约定及时结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的0.1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人原因致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。

　　11、争议解决

　　因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。

　　12、其他

　　本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　13、附件 附件1 廉洁协议

　　附件2 营业执照副本复印件

　　附件3 签约代表授权委托书及身份证复印件 附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 (以下无正文)

　　(本页为签字页)

　　发包人：(签章) 承包人：(签章)

　　签约代表：

　　签约代表：

　　电子信箱：

　　签约时间：

　　开户银行：

　　账 户：

　　监督电话：

　　董事长办公室：

　　电子信箱： 签约时间： 开户银行： 账 户：

合同授权委托书8

　　委托单位：

　　法定代表人：

　　法人授权责任人姓名：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　工作单位：

　　现委托上述授权责任人作为我单位就办公租赁合同（XX区XX大厦XX）代表法人签署相关文件，并承担相应的法律责任。本授权书有效期自签署之日起至此次租赁合同签属之日止。被授权人无转委权。特此声明。

　　后附法定代表人身份证复印件（加盖人名章或签名）和法人授权责任人身份证复印件（加盖人名章或签名）。

　　委托单位：XX（盖章）

　　法定代表人：XX（签名或盖章

　　法人授权责任人：XX（签名或盖章）

　　XX年XX月XX日

合同授权委托书9

　　本人（身份证号： ） 不能到现场办理房屋租赁备案登记，现委托 （身份证号： ）到郫筒街道办事处办理房屋租赁登记。

　　委托人：

　　20xx年 月 日

合同授权委托书10

　　委托人：__________ 性别：____ 年龄：____

　　住址： ___________________________

　　身份证号码：______________________

　　受托人：____ 性别：____ 年龄：____

　　住址： ___________________________

　　身份证号码： _____________________

　　委托人拟购买座落于____________________的房屋，鉴于________________________________，以____为委托人，以____为受托人，由委托人特向受托人出具本《授权委托书》，授权受托人全权处置有关____________________的房屋的所有事宜。具体授权如下：

　　一、受托人即全权代理委托人处置____________________的房屋相关的所有事宜，包括但不限于购买、抵押、出租、出售、赠予、过户等及与其有关事务（包括但不限于签署有关文件、代为领取该房屋的《他项权证》和《房屋所有权证》、与买方/卖方签订《房屋买卖合同》、办理房屋买卖合同公证、代为向派出所申请该房的户籍关系核查情况证明、查档、办理房屋产权过户手续、代收

　　房款及协助买方办理银行按揭贷款等相关手续、办理交房等相关事宜、到产权处或税局交纳相关税费及手续费等）。

　　二、委托人承担在处置前述房屋过程中发生的一切费用。

　　三、委托期限：____年____月____日至____年____月____日。

　　四、受托人有权转委托。

　　五、受托人在代理权限内签署的一切相关文件委托人均予以承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担。

　　委托人：xxx

　　受托人：xxx

　　xxx年xx月xx日

合同授权委托书11

　　委托人：____

　　法定代表人：____职务：____

　　受委托人：____姓名：____

　　工作单位：____职务：____

　　兹委托代理委托人签订与(_______)关于合同授予代理权如下：

　　1、代为洽谈协议，商定协议内容;

　　2、作为代理人在签署协议;

　　受托人在行使本委托书下的委托事项，委托人对受托人行为承担全部法律责任。

　　本委托书有效期限至协议签订日期止。

　　委托单位：____

　　法定代表人：____

　　___年___月___日

合同授权委托书12

　　本授权书宣告，在下面签字的***有限公司、总经理以法定代表身份合法代表本单位授权：

　　***为珠海市新正新制衣有限公司劳动合同签订的合法代理人，授权代理人在与职工签订劳动合同的过程中，以本公司的名义，代表本公司与职工进行劳动合同的磋商、签订。代理人的一切行为均代表本公司，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的全部法律后果。

　　此授权的有效期限为 年月日至年月日。

　　法定代表人（签字）：

　　代理人 （签字）：

　　****有限公司（盖章）

　　年 月 日

合同授权委托书13

　　甲方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　邮箱：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　邮箱：

　　甲乙双方秉着互惠互利，友好协商的原则，为促进共同发展，实现共羸，根据《中华人民共和国合同法》及《商业特许经营管理办法》的规定，就甲方所拥有的____________品牌网购经营权直接许可乙方，一事双方达成以下协议：

　　一、授权范围

　　（一）授权的地域范围

　　“销售区域”是指以下网购平台：_____________________________

　　（二）授权的事项

　　1、甲方委托乙方，乙方接受委托，作为甲方授权的产品在上述销售区域代理销售，以网络零售为主要销售渠道的经销商，甲方承诺在电子互联网络市场不再委托第二家经销同样的产品，如有违反，支付给乙方违约金______万元一次。

　　2、甲方应配合乙方做好产品上市推广及促销。

　　3、乙方作为运营网上商城的第三方需要收取的保证金、服务费由甲方支付，运营费用乙方承担。

　　4、甲方提供价格表，所有的运费和包装费均由甲乙方平均分担。

　　5、甲方应提供：特价、战斗价、活动价、秒杀价、暴品价及一系列的促销活动。促销活动经双方沟通协商确定。

　　6、在上述授权事项范围内，被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的，其法律后果方由授权方承担。

　　二、付款方式

　　双方协定以销后月结方式，在每月______号经银行转账完成付款。

　　三、授权期限

　　1、本授权委托书的有效期签定之日起______年有效。

　　2、授权期限到期，本《授权委托书》失效。

　　四、其他

　　1、本《授权委托书》自授权期限开始之日起生效。

　　2、本《授权委托书》一式二份，双方各持一份，均具有同等法律效力。

　　3、本《授权委托书》未尽事宜，按双方签署的补充协议执行。

　　4、本《授权委托书》不得擅自转借、涂改或复印，否则无效。

　　5、本《授权委托书》失效后，被授权方需将《授权委托书》退回授权方。

　　甲方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：

　　签约日期：_________年_________月_________日

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：

　　签约日期：_________年_________月_________日

合同授权委托书14

　　徐州亿网网络科技有限公司:

　　我单位 __________________________,现申请网站备案,委托__________前去办理,请接洽!

　　此致

　　法 人:

　　公司盖章：

　　时间：

合同授权委托书15

　　委托人：______________身份证号：___________________

　　被委托人：______________身份证号：__________________

　　委托事项：________________________

　　委托权限：

　　1.____________________________

　　2.____________________________

　　委托时限：自__年__月_日至__年__月__日

　　备注：本委托书一式三份。签字生效。

　　委托人签名：_____________

　　委托人电话：_____________

　　被委托人签名：____________

　　被委托人电话：_____________

　　委托日期：____年__月__日

　　附件：1.委托人身份证复印件

　　2.被委托人身份证复印件

　　过户授权委托书二

　　委托人：

　　委托人法人：

　　委托人法人身份证号：

　　受托人：

　　受托人身份证号：

　　我司委托上述受托人，前往办理电力供电表过户予，管理有限公司。特此授权。

　　权限范围：根据合同公正、真实、合法的必要条件，特别授权受托人依据我司的要求，签置过户(更名)文件，作为我司履行合同所做的承诺。

　　(委托人签字或盖章)

　　年 月 日

　　受托人身份证复印件：