委托书合同锦集7篇

委托书合同 篇1

　　合同编号：

　　委托方（甲方）：湖北xxx有限公司

　　承接方（乙方）：湖北xx空间环境设计工程有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守．

　　一、甲方委托室内设计的地址：湖北省xx公司办公大楼

　　设计内容：一层大厅、三层中型会议室、四层经理办公区、五层大会议室

　　建筑面积约1200平方米。

　　二、经双方协商，甲方委托乙方室内设计，乙方收取设计费共计人民币38800元。计币叁万捌仟捌佰元整。

　　甲方应在20xx年12月5日首期付50％设计费，计币壹万玖仟肆佰元整。并与乙方约定上门测量的时间和地点（20xx年12月10日）。乙方设计师在测量后8天内完成平面布置图、顶面布置图和效果图。

　　三、乙方完成初步设计方案后，甲方至乙方处看图，与设计师经过沟通同意，由双方签字确认。甲方应支付30%设计费，计币壹万壹仟陆佰肆拾元整，乙方在20xx年12月19日至20xx年1月19日，共30天完成全套装潢设计图及施工图纸，甲方到乙方处取图，并约定设计交底日期，此时甲方支付乙方15%设计费，计币伍仟捌佰贰拾元整。余下5%尾款在工程开始后半个月内付清。

　　四、全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，由双方签字确认，施工过程中设计师应有四次去现场放样及指导施工，以达到设计效果，如施工方另有要求设计师出现场，则按800元/天，每次2—3人收取费用。

　　五、如甲方或业主方推翻已确认施工方案，另行设计按每平方米60元收取设计费。

　　六、违约责任：

　　1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的3％违约金给甲方。

　　2、乙方延期30天以上未完成设计图的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价30％的违约金。

　　3、乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的30％作为违约金付给甲方。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。

　　七、设计合同经双方签字认可后，甲方必须按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。

　　八、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向XX市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合同约定（将以下不选定的解决方式划去）：

　　（1）向乙方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　（2）向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　九、本合同中包括附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。

　　十、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

　　签定合同地址：

委托书合同 篇2

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：xxxxxx村民委员会（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商一致，就甲方委托乙方建设住宅工程签订本合同，并严肃履行。

　　一、工程地点：

　　xxx玉竹村组（新塘）新村居民点。

　　二、工程建筑面积：

　　平方米。

　　三、工程造价：

　　元（人民币），单价：元/平方米。（不包括基础设施费）。

　　四、工程期限：

　　本工程应在年月日之前竣工，如遇下列情况，可顺延工期。

　　1、因人力不可抗拒的原因被迫停工者；

　　2、因甲方拖欠应付款项而被迫停工者。

　　五、工程质量

　　1、本工程总体质量要求达到图纸设计和变更说明要求（巴渝新村图集007）。验收合格。

　　2、本工程内外装修装饰按图纸施工内容，但房屋风貌和外墙正面色彩必须与巴渝新村图集007一样。验收合格。

　　3、甲方同意委托乙方房屋建设监督小组对本工程进行质量监督和验收，并认可其验收结论，同时乙方必须接受乡村管所依法履行的质量安全检查。

　　六、工程款结算：

　　甲方在报名时预交乙方房屋修建保证金10000元人民币。乙方基础设施完工搞房屋上升一楼时甲方交乙方工程款25000元人民币。乙方在砌二楼上升时甲方交乙方工程款15000元人民币，房屋竣工交房之前七天付清余工程款。保证金在房屋竣工前七天作总造价款结算.

　　七、变更设计

　　1、按甲、乙双方同意的设计图纸施工，任何方不得随意变更设计。

　　2、如相应工程未开始施工，任何一方欲变更设计，必须征得区建委和设计单位书面认可同意后方可变更.并签订补充协议。如要求变更的相应工程已经开始施工，不得再提出变更设计。

　　八、工程移交

　　1、乙方交甲方房屋正面与巴渝新村图集007一样.内墙属清水墙.地板水泥地板。房内耳门二手木门.正面窗是吕合金.大门卷扎门.

　　2、本工程只有在竣工验收达到本合同规定的质量标准后方可办理移交手续；如达不到合同规定的质量标准，由乙方责成施工单位在甲方搬迁到达乙方所在地之前返工或修理完毕。

　　3、本工程在甲方搬迁到达乙方所在地的7日之内，由乙方向甲方移交完毕，甲方在移交文件上签字认可。因甲方不能按期接管而发生的损失，乙方不承担任何责任。

　　九、违约责任

　　1、甲方不得借故拖欠应付款项，如逾期不付，按向对方偿付逾期付款违约金。

　　2、因乙方责任导致本工程不能按本合同规定的日期竣工，向对方偿付逾期违约金。

　　3、本工程由于施工方面的原因而发生严重房屋质量事故，造成甲方生命伤害和财产损失的，由乙方责成施工单位，经济赔偿，或追究相应的法律责任。

　　4、房屋未办理移交，不得解除本合同，任何方解除本合同，应承担相应责任。

　　5、在执行本合同时发生纠纷，双方协商解决，解决不了的，由溪口乡法律服务所主持调解。双方或一方不服从调解，可向人民法院起诉。

　　十、未尽事宜，双方协商解决，签订补充协议。

　　十一、本合同签字生效，具有同等法律效力。

　　十二、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，乡村镇建设环保管理所一份。

　　甲方（户主签字）：乙方：xxxx村民委员会

　　法定代表人（签字）：

委托书合同 篇3

致：

　　兹授权 ，代表我公司前来与贵司签

　　署贵我双方之间的《 合同》（该合同一式 份；

　　合同标的为 ；合同金额大写为人民

　　币，小写为。

　　签约日期为）。

　　授权期限：自年 月 日起至上述合同签署完毕时

　　止。

　　被授权人无转委托权。

　　有限公司

　　年 月日

委托书合同 篇4

　　合 同 编 号：

　　甲方(委 托 人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

　　风电场道路工程项目部

　　乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心

　　检测机构编号：20xx250098R

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：丘北县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：20xx-4-1

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

　　砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

　　其它：

　　第九条 争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向

　　当地法院进行起诉。

　　第十条 附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章) 法定代表人： 法定代表人： 联 系 人： 联 系 人：

　　联系人手机： 联系人手机： 合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：丘北县城常青路71号 丘北县建设工程质量检测中心

委托书合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：扬中市中发营销企划工作室

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就设计事项，

　　双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、委托事项：

　　甲方委托乙方为其进行：网站及样本设计

　　二、委托设计费用：

　　设计费用总共为：人民币 5000元，(大写：伍仟元整)。

　　三、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订时一次付总设计费。

　　2、整体设计风格经甲方认可，需进行细节调整时，甲方应当付总设计费的40%即人民币元，(大写： 圆整)。

　　3、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方前，甲方需付总设计费的10%即人民币元，(大写： 圆整)。

　　四、乙方设计作品的时间、交付方式：

　　1、乙方需在首笔设计费到帐后的 个工作日内设计出初稿;设计稿经修改至甲方认可后个工作日交付最终设计文件。

　　2、乙方以光盘电子稿的方式交付设计的作品。

　　五、知识产权约定：

　　1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。乙方仅保留宣传展示的权利。

　　2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;

　　北京西风东韵企业形象设计有限公司 地址：北京市西三环丽泽桥向西800米，丰北路甲45号鼎恒中心15D室 邮编：100073

　　中小企业信息化、品牌化战略合作伙伴

　　3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有;

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权;

　　甲方义务：

　　1、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3、乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计，并设计修改至甲方满意为止。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　七、合同生效：

　　本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表签名： 乙方代表签名：

　　日期： 日期：

　　户名：

　　帐号：

委托书合同 篇6

　　工 程 名 称：

　　工 程 地 点：

　　合 同 编 号：SY20xx－5－16（由设计人编填）

　　设计证书等级：丙 级

　　发 包 人： 淮南市潘集区祁集镇卫生院

　　设 计 人： 淮南市申益建筑设计有限公司

　　签 定 日 期：20xx年 5 月 16 日

　　发包人（甲方）： 淮南市潘集区祁集镇卫生院

　　设计人（乙方）： 淮南市申益建筑设计有限公司

　　发包人委托设计人承担 潘集区祁集卫生院改扩建工程方案及施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同依据下列文件签定：

　　1.1《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条本合同设计项目的名称、规模、阶段、内容及付费标准：

　　2.1 本合同项目设计的名称：。

　　2.1.1本合同设计项目的设计范围为：水、绿化、室外电照的方案及施工图设计。

　　2.2本设计费用标准：

　　参照国家20xx设计收费标准，设计费按工程投资估价的百分率（ %）计算 。

　　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费

　　第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

　　第四条本合同设计收费约为 万元人民币。设计费以最终总投资为准。

　　第五条设计费支付进度详见下表：

　　第六条双方责任

　　6.1发包人责任：

　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的`内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间相应顺延；超过规定期限10天以上时，双方协商重新确定提交设计文件的时间。

　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以至造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签定补充（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

　　6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　6.1.5发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　6.2设计人责任：

　　6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设

　　计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6.2.2设计人采用的主要技术标准是：范、规程、标准等。

　　6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人进行设计交底、处理有关设计问题。

　　6.2.5设计人不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成相应经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　6.2.6 施工代表配合甲方到施工现场解决问题。接甲方通知后，应及时到达现场。

　　6.2.7设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成的工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，参照国家有关法规执行。

　　第七条违约责任：

　　7.1在合同履行期间，发包人违约或要求终止、解除合同，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

委托书合同 篇7

　　委托人： （具有法人资格用人单位全称） 法定代表人：

　　地址：

　　受委托人： （无法人资格部门或分支机构全称） 负责人： 职务： 地址：

　　根据《中华人民共和国劳动合同法实施条例》规定，我单位委托 （无无法人资格部门或分支机构全称）以本单位的名义与其所招用的劳动者直接签订劳动合同，并对其签订的劳动合同的履行、变更、解除和终止行使管理职权，对其劳动合同签订和管理行为我单位承诺承担全部法律责任。

　　本委托有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　委托人： （盖章） 法定代表人： （盖章）