委托方 (以下简称甲方)
受托方 (以下简称乙方)
甲方就委托乙方代为采购 设备事宜,在双方友好协商,平等互利的基础上达成如下协议:
第一条:设备的名称、规格、单价、原产地。
第二条:合同金额
本合同项下设备的总价款为人民币 元整。
第三条:付款方式
合同签订后五日内,甲方将合同价款总额的 即人民币 汇入乙方指定账户内;余款 即人民币 在设备安装调试验收合格后 日内汇入乙方指定账户。
第四条:交货地点
由乙方负责送到甲方指定地点内,有关运输费用由支付。
第五条:交货日期
第一笔货款入账后 内发货。
第六条:甲乙双方的责任与义务:
(一)甲方的责任与义务
1、将所需的设备详情及相关要求知会乙方,如所需设备的信息有所变动,应及时通知乙方;如因甲方为作出及时通知所引发的损失由甲方自行承担;
2、如因人力不可抗拒的自然灾害原因致使合同不能继续履行的,甲方应及时通知乙方并提供相应证明文件;
3、合同设备到达甲方后,甲方有义务验收提货,如发现包装残缺,设备不符合合同的相关要求,甲方应立即通知乙方,以便乙方与供货商协商相关赔偿事宜。
(二)乙方的责任与义务
1、负责签订相关购货合同,并保证合同的相关内容符合国家法律法规的相关规定;
2、货物叫甲方验收后,及时与甲方办理相关财务结算手续
第七条:违约责任:
(一)乙方违约责任:乙方所交付的设备品种、规格、质量、技术不符合本合同相关约定的,甲方有权要求退货,收回已付货款,并由乙方向甲方支付相当于合同价款总额的 作为违约金;无特殊原因乙方逾期为交付设备的,乙方向甲方每日偿付合同价款总额的千分之一作为违约金。
(二)甲方违约责任:甲方无正当理由拒收设备,乙方向甲方收取合同价款总额的 作为违约金;甲方逾期支付设备款,甲方向乙方每日偿付合同价款总额的千分之一作为违约金。
第八条:索赔:
乙方应负责代理甲方向供货方进行索赔,
第九条:合同争议的解决方式:
本合同在执行过程中发生的争议,有甲乙双方协商解决,协商不成的由被告所在地法院解决。
第十条:其他;
一、本合同自签字盖章后生效;
二、本合同的所有附件具有与合同相同的法律效力;
三、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方;
经办人;
经办人:
开户行及账号:
开户行及账号:
年 月 日
年 月 日
合 同 编 号:
甲方(委 托 人):四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路
风电场道路工程项目部
乙方(检测机构):丘北县建设工程质量检测中心
检测机构编号:20xx250098R
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
1.1工程名称:大唐丘北赶马路风电场道路工程
1.2工程地点:丘北县舍得乡
1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期:20xx-4-1
1.6其它:
第二条:检测项目
甲方委托乙方的检测项目:
原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测
砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验
其它:
第九条 争议的解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向
当地法院进行起诉。
第十条 附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。
甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章) 法定代表人: 法定代表人: 联 系 人: 联 系 人:
联系人手机: 联系人手机: 合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:丘北县城常青路71号 丘北县建设工程质量检测中心
委托人: (具有法人资格用人单位全称) 法定代表人:
地址:
受委托人: (无法人资格部门或分支机构全称) 负责人: 职务: 地址:
根据《中华人民共和国劳动合同法实施条例》规定,我单位委托 (无无法人资格部门或分支机构全称)以本单位的名义与其所招用的劳动者直接签订劳动合同,并对其签订的劳动合同的履行、变更、解除和终止行使管理职权,对其劳动合同签订和管理行为我单位承诺承担全部法律责任。
本委托有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。
委托人: (盖章) 法定代表人: (盖章)
甲方:_______________
乙方:_______________
双方就甲方委托乙方进行帐目清理达成合同如下:
一、甲方委托乙方对自己企业____年____月至____年____月的财务帐目进行全面清理。甲方负责提供完整真实的会计资料,乙方按照约定按时完成帐目清理工作。
二、双方商定帐目清理费用为____元,甲方先行支付总费用的____%计人民币____元,待帐目清理完毕后再支付其余____计人民币____元。
三、乙方在收到甲方支付的第一笔费用后即按公司操作规程进行工作,本着为企业负责的精神,在遵守《会计法》、《税法》及有关经济法规的前提下,认真开展帐目清理工作。
四、双方就其他事项约定如下:
1.在帐目清理工作开始后因甲方原因终止清帐工作,已收费用不于退还,但乙方有责任将甲方会计资料完整地交还甲方。
2.乙方在清理帐目完成后,为甲方明显挽回因以前帐目处理不当可能造成经济损失的,甲方应另行支付乙方挽回损失总金额____%的提成。“明显挽回”指有票据及其它可以直观量化的证据证明的经济损失。
3.本合同双方签字盖章,甲方将第一笔费用交纳后生效。
4.双方发生争议协商解决,协商不成由法院裁判。
甲方:____________ 乙方:____________
签字(盖章) 签字(盖章)
_____年____月____日
委托方:
受托方:
经双方友好协商,达成如下委托合作协议:
第一条委托方委托受托方编制《 》项目可行性报告。本报告主要用于项目立项。
第二条 委托期限自: 年 月 日至 年 月 日。
第三条 费用支付方式:
本次项目可行性研究报告策划编制费用总额为 元人民币,在受托方编写策划本次项目可行性报告前,委托方须交付给受托方策划编制费 元人民币,即合同开始生效。在受托方将本次报告初稿内容前半部分给委托方审查同意后,委托方须交付给受托方策划编制费余款 元人民币,之后受托方将本次报告全部内容电子版交给委托方,在委托方对受托方编制的本次报告全部内容电子版审查同意后,即合同终止。
第四条 违约责任:
若受托方收取费用后不履行策划编制本次项目可行性报告的义务,则受托方应按已经支付金额返还给委托方。若委托方不按本合同约定支付相关款项时,则受托方可以拒绝继续服务以及不退还定金。
第五条 若中间因传递资料而耽误时间,本合同可自行延长。
第六条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成,可申请仲裁委员会仲裁,或直接向人民法院起诉。
第七条 本合同一式两份,由双方签章并且委托方交付给受托方定金时合同开始生效。
第八条 受托方为委托方提供电子版。
委托方(签章):____________ 受托方(签章):____________
联系电话:_____________ 联系电话:_____________
电子邮件:_____________ 电子邮件:_____________
签字时间:____年___月___日 签字时间:____年___月___日
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就公司商业设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:
一、委托之事项:
画册设计□海报设计□广告设计□包装设计□网页设计其他________________
二、委托设计费用:
__________________总价为:人民币______________元,(大写:______________________)
三、付款方式:
1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的40%通过电汇或银行转账到乙方公司帐户(乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为设计的开始时间)。
2、设计稿完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),如果在7个工作日内甲方没有给乙方任何回复,将视为甲方已经确认了设计稿,确认后甲方应当即付设计费用的全部余款(总费用的60%)。
四、乙方设计作品的时间、交付方式:
1、乙方需在______个工作日内设计出甲方__________设计(委托事项)的初稿。设计完成的时间为______个工作日左右,(由于甲方的'因素导致乙方延误交付设计稿,责任由甲方自负)。
2、乙方以电子稿交付方式交付设计的作品,乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄快递的方式把标志电子稿交予甲方。
五、知识产权约定:
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方。但乙方保留用于参展、参赛评选的权利。
2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利义务:
甲方权利:
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;
甲方义务:
1、甲方按照合同约定支付相关费用;
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;
乙方权利:
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;
3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:乙方义务:
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任:
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的40%费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效
本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日。
本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托人:XXX ,男,汉族,19 年 月 日生,浙江省武义县履坦下坭村 号,身份证号: ,联系电话: 。
因本人工作原因,不能亲自到_______办理_______的相关手续,特委托_______作为我的合法代理人全权代表我办理相关事项,对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,承担相应的法律责任。
现委托上述授权责任人作为我单位在____日常管理上的全权代表,代表法人签署相关文件,并承担相应的法律责任。
受托人:XXX ,男,汉族,19 年 月 日生,江西高安人,现住昆明官渡区阮家村,联系电话: 。
兹委托 黄 栋 在委托人张晓阳诉被告陈望建借款合同纠纷中,担任委托人的代理人。
代理权限:特别授权代理。
甲方所委托的被调查人乘飞机或其他交通工具到外地,并需要进行调查,乙方向甲方请示同意后,甲方应向乙方增加调查费用,具体数额实报实销。
有权代为提出、变更、放弃诉讼请求;有权代为和解、调解;有权代为处理与本案诉讼过程中有关的一切实体及程序事宜。
20xx年9月6日,原、被告双方签订购销合同一份,合同约定由原告在同年9月7日供给被告约定规格的钢材一批,同时约定带款提货等条款。合同签订后,原告分别于同年9月6日、9月10日按被告所需供给了价值为274795.25元不同规格的钢材,被告在收货后已支付原告货款228618.20元,余款46177.05元经原告多次催讨,被告至今未付。在庭审中,被告对原告违约金5649.92元的计算没有异议。
此 致
XX市官渡区人民法院
甲乙双方商定的委托期以房屋租出为准。签订委托时,甲方需向乙方出示该房屋的合法有效产权凭证、房主本人的身份证等正本。由代理人签订本委托书,应出示代理人身份证原件和房屋产权人的书面授权书。该授权书是本委托书不可分割的一部分。
如果本店房在合同终止之前依法被没收,双方同意本合同遂告终止,双方不得向对方提出索赔。只要承租人还在本商店,承租人必须交纳租金,直至其搬出,把店房还给出租人为止。
签订合同授权委托书怎么签,有哪些要注意的事项,下面是为您收集的关于合同授权的委托书范文,希望大家喜欢!
委托人:
受托人:
20xx年3月10日
甲方:________________________
乙方:________________________
甲方委托乙方担任设计工作,经双方同意特遵守下列条款:
一、设计工程地点: 合计: 平方
二、设计项目:
三、乙方接受委托书后,应随即进行现场堪测,并根据甲方提供资料办理下列事项:
1.定草图,平面配置及设计草案。
2.绘制效果图(客厅1张、主卧1张)
3.绘制正式施工图包括:平面布置图、(客厅、餐厅、主卧)立面图、施工图。并建议其所需材料以及色彩等。
4.编定有关的施工说明书。
5.备有甲方投标及签订承揽合同。
6.工程施工必要指导。
四、设计费每平方米 元人民币(建筑面积),设计费总计 万元。
五、设计费付款方式:依下列方式进行。
1.甲方同乙方签订设计委托书后,乙方开始绘制平面图、天花图、效果图方案,甲方付设计费60%给乙方。
2.平面图、天花图、效果图方案甲方认可后,乙方开始出正式的施工、效果图纸,甲方付乙方设计费20%。
3.乙方在绘制完施工图纸后交与甲方审定,同时甲方付设计费20%给乙方。
六、甲方如有特殊情况,必须终止设计之进行,应书面通知乙方,甲方应该付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。
七、甲方签完工程合同时,应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行,若承包商与乙方有所争议,应由甲方出面协调,若因而导致工程停顿时,视为可归责任甲方之事由,与乙方无关,若因施工发生困难而变更设计时,乙方应预先征得甲方同意,但甲方不得刁难。
八、甲方不得以设计内容不满意为由,拒付第四条约定之设计费,应双方依诚信原则协商解决。
九、本合同双方同意签订,双方不得以其他文件与本合同作相反解释。本合同之任何一条因任何原因解释无效时,不影响其他条款之能力。
十、双方就本合同约定事项有所争议时,双方同意委托见证人,或律师协调解决,调解费由双方分担。
十一、其它条款:
1.若工程非乙方之事由而未能进行中途停止时第三,第四期设计费甲方照常支付。
2.若无正当理由,甲方不按期付款,或延期付款应支付乙方迟付设计费按日千分之二计算滞纳金。
3.设计时间于 年 月 日起到 年 月 日止。(其中审稿时间和修稿时间不在其中)
4.甲方付乙方设计费不包括任何税金在内。
十二、本合同一式三份,甲乙双方各一份,见证人一份,一经签定具法律效用。
甲方签章:_______________
乙方签章:_______________
见证人:_________________
_____年____月____日
文秘站刊出
四川高考排名125230左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
西南交通大学希望学院和北京农学院哪个好 附对比和区别排名
广东高考排名249380左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江高考排名20460左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名115550左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春师范大学和广州大学哪个好 附对比和区别排名
开学第一课作文锦集三篇
四年级开学第一课的作文300字(精选11篇)
饭店的转让协议书范本
坚强意志的名言阅读欣赏
企业法人授权的委托书范文
公证委托书集合九篇
授权委托书的范文怎么写
投标企业法人代表授权委托书
法人授权委托书范本五篇
授权委托书范文八篇
贵州高考排名175790左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
山东高考排名557870左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名447200左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名97440左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春工程学院的水电站设备安装与管理专业排名怎么样 附历年录戎数线
河南高考排名33600左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名85110左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名321010左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名25240左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名277320左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名108880左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
三亚城市职业学院和漳州理工职业学院哪个好 附对比和区别排名
江西洪州职业学院和无锡职业技术学院哪个好 附对比和区别排名
江西高考排名134360左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名247720左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名47100左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
三门峡职业技术学院的助产专业排名怎么样 附历年录戎数线
江西高考排名105250左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
安徽高考排名38080左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江东方学院和广东石油化工学院哪个好 附对比和区别排名
实用的授权委托书汇编8篇
个人委托书
个人授权委托书合集7篇
售房委托书固定格式
招投标授权委托书范本
交通事故的委托书范本(交通事故处理委托书范本)
企业授权委托书模板8篇
安全生产行政执法委托书
授权委托书模板锦集五篇
委托法人授权委托书(通用五篇)
实用的单位委托书锦集五篇
商标授权委托书模板合集8篇
个人委托书标准范本
精选个人委托书汇编9篇
企业授权委托书范文汇编九篇