委托书合同模板合集九篇

委托书合同 篇1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　立契约书人委建人_________(甲方)与建方_________(乙方)，本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下，以资共同遵守：

　　第一条 房地标示：

　　本契约房屋坐落在_________市_________区_________地号土地内定名“_________”，经暂编号_________区_________栋_________楼的房屋一户。

　　第二条 房屋面积：

　　本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约_________平方米，(实际面积以当地政府机关复丈后，建筑改良物所有权状记载的面积为准)，但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等，即相当于本契约所记载面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，双方均不得异议，若增减面积误差超过百分之二时，其误差超过百分二部分，即以该户出售时的平均单价为计算基准，由双方互为补偿。

　　第三条 本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其使用权归乙方，但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。

　　第四条 本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有，地下室除机电设外，其余场地如遇空袭时，应开放为公共避难场所，地下室平时作为停车场，由本大楼管理委员会统筹管理，其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。

　　第五条 甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依_________市政府_________局核准的建造执照图说按图施工，如甲方要求变更或增减等，须征求乙方意，惟属大楼整体装置者不得删减，变更后的工程款由双方协议定之，但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增加的工程款前，乙方不得施工，如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时，视为甲方取消变更或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。

　　第六条 工程期限：本契约房屋建筑工程，乙方应于本契约签订后_________月内工，自开工之日起_________工作天完工，并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限，乙方不负迟延完工之责。

　　(一)甲方未依约定付款办法的规定交付价款时。

　　(二)甲方要求变更内部隔间与设计，致迟延完工时。

　　(三)因不可抗力的原因如天灾人祸或法律法规限制等不可归责于乙方的事由，以致工程不能如期进行时。

　　(四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程，不受本条约完工时限的拘束，电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。

　　第七条 保固期限：

　　本契约房屋领到使用执照之日起，对本契约房屋建筑结构，乙方应负责保固_________年，但天灾或不可归责于乙方的原因而发生损毁者不在此限(门、窗、玻璃及水电配件、油漆、瓷砖等乙方不负责保固)。

　　第八条 甲方订购本房地总价款为人民币_________(大写)元整，包括下房屋及装修土地价款。

　　(一)房屋及装修价款为人民币_________(大写)元整。

　　(二)土地价款为人民币_________(大写)元整，包括建筑基地，道路用及地上物补偿金、土地改良费、公共设施用地等费用。

　　第九条 付款办法：

　　本契约房地总价为人民币_________(大写)元整，分为备款人民币_________(大写)元整，优惠贷款人民币_________(大写)元整，银行贷款人民币_________(大写)元整，甲方应按下列进度，将分期付款表上的金额，经乙方通知于缴款期限内缴付乙方，绝不拖延短欠。

　　(一)缴付本约第十四条第一、三、四项约定应付的税捐。

　　(二)办妥产权登记及代办贷款等费用，并预付乙方四个月的利息。

　　(三)付清因逾期付款的滞纳金。

　　(四)付清本房屋的所有优惠贷款。

　　第十九条 通知送达：甲乙双方所为的征询、洽商或通知办理事项均以书面本约所载住址挂号邮寄为之，有拒收或无法投递致退回的，均以邮局第一次投递之日期为送达之日。甲方的住址如有变更时，负有通知乙方的义务。

　　第二十条 其他事项：

　　(一)如甲方半途要求在本契约房屋变更设计，须以书面征得乙方同意后托乙方办理，所需工程费用经双方议定价格后，差价由甲方于变更同时给付乙方，但经不减少于原定总价为原则，如甲方未在约定期间内给付时，乙方即视为甲方已取消变更设计的要求，乙方为避免影响工程的进度，得按原合约图说施工，甲方无异议。

　　(二)乙方通知交屋并给迁入证明前，甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。

　　(三)本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时，本契约书及本约有连带关系的契约、附件，甲方得一并由乙方收回作废。

　　第二十一条 本契约的约束与效力：

　　(一)甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人，但经双方同意后，本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。

　　(二)本契约附件视为本契约的一部分，与本契约具有同等效力，附件未定的，依据本契约的规定。

　　第二十二条 未尽事宜：

　　本契约如有未尽事宜，必要时由甲乙双方洽定。

　　第二十三条 契约分存：

　　上述契约事项经双方同意，恐口头无凭。特立本契书一式二份，甲乙双方各执一份为凭，并自签订日起升效，印花税由甲乙双方自贴销。

　　第二十四条 有关本契约的权义，双方同意以_________法院为管辖法院。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________ 代表人(签字)：_________

　　住址：_________ 住址：_________

　　身份证号码：_________ 身份证号码：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

委托书合同 篇2

　　编号：________________

　　甲方（投保人）：___________________________

　　乙方：_____________人寿保险公司营业部营销部

　　为了方便客户，长期向客户提供人寿保险的服务，甲、乙双方对首期、续期保费的收、付、结账，经协商达成如下协议：

　　一、甲、乙双方共同遵守保险合同及交费条款规定。乙方委托中国___________银行___________市分行将保险费从甲方活期储蓄存款账户划至乙方银行存款账户。甲方同意首期、续期保费由乙方提供正确数字后交中国___________银行___________市分行代扣。

　　二、甲方在中国___________银行___________市分行任一储蓄所开立通存通兑活期储蓄存折，并向乙方提供正确的储蓄账号，若因账号不正确而引起的各种争议，由甲方承担责任。甲方保证此账号有足够的款项支付应交保险费，账户内若无足够余额支付费用而引起的责任，概由甲方承担。甲方因故结清扣款账户，应重新开立账户，并及时到乙方备案。

　　三、甲方同意中国___________银行___________市分行以无折支取方式转账，支付款项并不别给凭证，由乙方按期发给款项收讫通知。

　　四、甲方对转账付出的款项持疑、异时，应向乙方查询处理。

　　五、首期保险费甲方应在与乙方业务员签订本合同当日存入账户中。若因账户中存款余额不足而使保险合同不能成立，由此引起的责任概由甲方承担，且本合同同一个月以后自动解除。

　　六、续期转账时间以甲、乙双方在首期交费时所约定的交费时间为准，乙方认真受理，如收费有误，在下次收费中调整。

　　七、若因申请变更下表中事项，应填写变更申请书，经公司同意后重新签订合同，并从即日起执行。

　　八、本合同只适用于个人交费，自甲方签字之日起生效。

　　九、甲方签字人必须是存款账户户名人，户名人必须是投保人，一个账户可支付多个被保险人的多项费用。甲方所开存款账户必须是密码账户。

　　十、本合同一式四份，甲方持一份，乙方持三份。

　　注：请您仔细阅读本合同书背面的“补充说明”后再交费。

　　甲方（投保人）姓名

　　甲方（投保人）身份证号

　　转账时间

　　月日的每对应日

　　甲方人民币储蓄账号

　　甲方人民币开户行

　　中国__________银行__________市分行___________区_____________储蓄所

　　乙方

　　______人寿保险公司营业部营销部

　　乙方人民币开户行

　　乙方人民币账号

　　查询部门

　　______人寿保险公司营业部营销部

　　合计保费

　　人民币（大写）

　　小写

　　查询电话

　　保单号码

　　甲方_______________（签字） 乙方_________________（签章）

　　_________年_____月_______日 ________年_______月________日

　　业务员姓名_________________

　　业务员号码_________________

　　所属_______区_____部_____组

　　联系电话（寻呼）___________

　　补充说明

　　一、若投保人系首期交费，则本合同所列的合计保费为预收首期保险费，并不表明本公司已同意承保。本公司同意承保以正式签发保险单为准。被保险人知道或应当知道需体检或加费而未完成相应义务时，本公司有权不予承保。

　　二、若投保人系首期交费，自银行实际扣款之日起，本公司免费为投保单中的被保险人提供定期意外伤害死亡保险。保险金额二万元整。保险期间自银行实际扣款之日起，至下列三项事件中最先发生之日时止：

　　（1）本公司签发主险保单之日。

　　（2）自银行实际扣款之日起第三十日。

　　（3）本公司拒绝投保人的投保申请，且投保人签收退还的保险费时止。在本保险期间内，本公司不负其他保险责任。若投保人所填写的投保单有重大不实告知，本公司不承担本保险责任。受益人为投保单中列明的受益人。

　　除外责任：

　　由于下列原因之一导致被保险人身故，本公司不负保险责任。

　　（1）被保险人的自杀或犯罪行为；

　　（2）被保险人或其受益人的故意或诈骗行为；

　　（3）战争、军事行动；

　　（4）被保险人发生在境外的行为；

　　（5）被保险人参加各类体育竞赛活动；

　　（6）被保险人酗酒、斗殴行为；

　　（7）被保险人酒后驾驶或无执照驾驶。

　　三、若本公司接受投保申请，公司将开具正式保险费收据；若投保申请不被接受或在冷静期内投保要求撤消保单，本公司将预收首期保险费无息返还投保人。

　　四、投保人自交费起一个月内未收到正式保险费收据、有关投保人事宜的通知或保险单，应及时与本公司联系。甲方若在续期交费日前，未向乙方提出解约申请，则视为甲方同意向乙方支付当期保险费。

　　五、本补充说明为《委托中国____银行____市分行代扣保险费合同书》的组成部分，与合同书具有同等的法律效力。

　　为维护您的权益不受损害，并避免在投保后发生任何纠纷，本公司本着最大诚信的原则，明确告知上述事项。请您亲笔签字以示确实认知上述事项（由业务员或其他人代签均属无效），否则由此而引起的一切责任本公司概不负责。

　　本公司业务咨询电话：____________

　　公司地址：______________________

　　邮政编码：______________________

委托书合同 篇3

　　B市场调研公司的所提交的市场调研项目建议书经过A公司认可后，双方签订了调研委托合同。接着，项目正式开始实施。双方签订的委托调研合同内容如下。

　　甲方：××市A公司

　　乙方：××市B市场调研公司

　　为了进一步掌握儿童饮料市场有关的信息，更好地满足市场需求，提高营销的效果，促进企业发展，甲方与乙方经过协商达成共识，由甲方委托乙方进行一项某省儿童饮料市场的调查研究，特签订如下合同：

　　一、调研项目的目的和具体要求（见项目建议书）

　　二、调研的内容和方法（见项目建议书）

　　三、调研工作的进度安排（见项目建议书）

　　四、调研经费及支付办法

　　甲方共支付乙方调研经费×万元，用于乙方在调研中的差旅费、现场调研委托费、咨询费、通信费、资料费、管理费和其他费用的开支。所有经费分三次支付：

　　（1） 在合同生效后的一周内，甲方支付乙方合同所规定费用的40%，计×万元。

　　（2） 在本合同的第三条第2款完成后一周内，甲方在支付乙方合同所规定费用低40%，

　　计×万元。

　　（3） 在乙方提交调研总报告，并获得甲方认可后一周内，甲方在支付乙方合同所规定费

　　公用余下的'20%，计×万元。

　　五、双方责任和成果的归属

　　甲方应该为乙方的调研提供必要的条件和有关的资料。乙方在调研过程中所研究的内容、所采用的方法和时间进度应该按照合同规定的要求来进行，最终的调研报告应付和调研目的的要求。乙方未经甲方同意不得将调研情况和结果透露给第三者。

　　调研成果归双方共同所有。经双方同意，调研所得到的资料和成果可以有偿转让。未经一方同意，另一方不得将调研结果开发表或转让。

　　六、合同的终止、违约处理和争议的解决

　　（1） 乙方提交最终调研报告，并获得甲方认可后，本合同即告终止。

　　（2） 如甲方单方面终止合同，费用照付。

　　（3） 如乙方单方面终止合同，应退还甲方全部费用。

　　（4） 合同执行过程中，如出现争议，双方应本着友好合作的愿望进行协商。必要时可请

　　有关部门进行协调或仲裁。

　　七、其他

　　（1） 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　（2） 本合同一式六份，双方各执三份。

　　（3） 本合同经双方代表签字，盖章后签字。

　　甲方代表（签字） 乙方代表（签字）

　　（盖章） （盖章）

　　年 月 日 年 月 日

委托书合同 篇4

　　委托人：

　　法定代表人： 职务：

　　受委托人：姓名：

　　工作单位： 职务：

　　兹委托 代理委托人签订与 关于 合同

　　授予代理权如下：

　　1、代为洽谈协议，商定协议内容;

　　2、作为代理人在签署协议;

　　受托人在行使本委托书下的委托事项，委托人对受托人行为承担全部法律责任。 本委托书有效期限至协议签订日期止。

　　委托单位：

　　法定代表人：

　　年 月 日

　　签合同委托书范本

　　(个人的委托代理人用)

　　委托人：姓名：_______________(身份证复印件附后)

　　身份证号：__________________________

　　受委托人：姓名：______________(身份证复印件附后)

　　性 别：____________ 年龄：_______

　　工作单位：_____________ 职务：_______

　　身份证号：__________________________

　　兹委托________代理我方，与________________________依法签订

　　________________________合同，由我方负责执行，承担责任。

　　授予代理权如下：

　　1、代理我方进行合同谈判，商定合同内容，作为我方代理人在合同上签字;

　　2、________________________________________________________;

　　3、________________________________________________________。 本委托书有效期限至____________止。

　　委托人：______

　　年 月 日

　　【拓展阅读】签订合同委托书的效力如何

　　合同签订人未持正式的签订合同委托书，其代理资格和权限应当如何认定： 经济合同法第十条规定："代订经济合同，必须事先取得委托单位的委托证，并根据授权范围以委托单位的名义签订，才对委托单位直接产生权利和义务。"民法通则第六十五条第二款规定："书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由委托人签名或者盖章。"对于有些单位授权本单位的业务人员或者委托外单位的人员签订合同，但未给予正式的授权委托书的，合同签订人的代理资格的代理权限应如何认定，须作具体分析：

　　(一)合同签订人未持委托单位出具的任何授权委托证明签订合同的，如果委托单位未予盖章，合同不能成立，责任由签订人自负;如果委托单位已经开始履行，应视为对合同签订人的行为已予追认，因而对该项合同应当承担责任，需要继续履行的应当补办

　　盖章等手续。

　　(二)合同签订人持有委托单位出具的介绍信签订合同的，应视为委托单位授予代理权。介绍信中对代理事项、授权范围表达不明的，委托单位对该项合同应当承担责任，合同签订人应负连带责任。

　　(三)合同签订人用委托单位的合同专用章或者加盖公章的空白合同书签订合同的，应视为委托单位授予合同签订人代理权。委托单位对合同签订人签订的合同，应当承担责任

　　注：

委托书合同 篇5

　　甲方：林子靖

　　乙方：北京岳成律师事务所黑龙江分所

　　甲方因 借款合同纠纷 一案，根据《中华人民共和国律师法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律的规定，聘请乙方律师作为委托代理人。

　　甲、乙双方本着诚实信用原则，经充分协商，订立本合同，共同信守。

　　第一条 委托代理事项

　　乙方接受甲方委托，委派律师在甲方与 马莹、张阳借款合同 纠纷案中担任 壹审 执行 仲裁

　　第二条 委托代理权限

　　一般授权，即参加庭审或者谈话，陈述事实、理由和主张，参加辩论。或者特别授权，即除上述一般授权内容外，还包括以下第 壹、肆、伍、捌 项：

　　壹.√变更或者放弃诉讼请求(仲裁请求);

　　贰. 承认诉讼主张及请求(仲裁请求);

　　叁. 提起反诉(反请求);

　　肆.√ 参加调解或者进行和解;

　　伍.√提起上诉;

　　陆. 申请人民法院强制执行;

　　柒. 收取或者收转执行标的;

　　捌.√签署、接受法律文书。

　　如上述约定与授权委托书不一致的，以授权委托书为准。

　　第三条 乙方的义务

　　1. 乙方委派病、因事等)，甲方同意乙方委派其他律师完成或配合完成相关工作。

　　2. 乙方律师应当以事实为依据、以法律为准绳，勤勉、尽责地完成本合同

　　第一条所述委托代理事项，尽最大努力维护甲方的合法权益。

　　3. 乙方律师应当根据审判机关(仲裁机构)的要求，及时、规范地提交证据，按时出庭。

　　4. 乙方律师不得违反律师职业道德和执业纪律。在本合同有效期内，未经甲方同意，不得同时担任本案中甲方对方当事人的委托代理人。

　　5. 乙方律师对其获知的甲方的商业机密或者甲方的个人隐私负有保密责任，非由法律规定或者甲方同意，不得向任何第三方披露。

　　第四条 甲方的义务

　　1. 甲方应当真实、详尽和及时地向乙方律师陈述案情，提供与委托代理事项有关的证据、文件及其他事实材料。

　　2. 甲方应当积极、主动地配合乙方律师的工作，对乙方律师提出的要求应当明确、合理。

　　3. 甲方应当按时、足额向乙方支付本合同第五条约定的律师代理费和工作费用。

　　4. 甲方指定见和要求，提供文件和资料等。甲方更换联系人应当通知乙方律师。

　　5. 甲方有责任对委托代理事项作出独立的判断、决策。

　　6. 甲方不得要求乙方律师为其提供违反法律、法规和社会公德以及其他损害社会公共利益或他人合法权益的服务。

　　第五条 费用

　　根据本案的具体情况，经双方充分协商，甲方同意按下列约定向乙方支付代理费和工作费用：

　　1. 代理费：人民币(大写)。(一)诉讼费：该笔费用由原告预交，最终由败诉方承担，费用标准= 争议金额(借款本息)×2.5%-200。

　　(二)保全费：如发现被告财产线索，申请法院保全财产，则产生保全费,该笔费用由申请保全方在申请时承担，约为保全金额的1%。

　　(三)执行费：约为执行金额的1.5%。

　　2. 办案所需的交通、通讯、误餐等工作费用按以下第

　　(壹)哈尔滨市区(南岗、道里、道外、香坊、松北、平房、呼兰、阿城)案件包干收取人民币壹仟元整，不再多退少补。去外地出差费用实报实销。

　　(贰)外地案件差旅费预收人民币(大写)：贰仟元整 ，多退少补。另收异地办案工作费用每位律师壹仟元整。

　　3. 办案所需其他工作费用(翻译费、查询费、复印费、鉴定费、公证费以及代理律师代为支付的其他费用)实报实销。

　　4. 以上费用于本合同签订之日一次性付清 (实报实销的费用除外) 。

　　5. 代理期间甲方或对方当事人增加诉讼请求(仲裁请求)或提出反诉(反请求)，导致标的增加的，则按增加部分的标的占原标的的比例补交代理费。

　　第六条 合同的变更和解除

　　1. 甲、乙双方经协商一致，可以变更或者解除本合同。

　　2. 乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同：

　　(1) 违反本合同的约定，擅自更换代理律师，给甲方造成损失的;

　　(2) 因乙方律师违法执业或重大过错给甲方造成损失的;

　　(3) 违反本合同第三条第4、5项约定的义务，给甲方造成损失的。

　　3. 甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同，依约所收费用不予退还：

　　(1) 甲方的要求违反法律、法规的;

　　(2) 甲方违反本合同第四条第1项的义务，影响律师正常办案的;

　　(3) 甲方逾期十日仍未向乙方足额支付律师代理费或者工作费用的。

　　第七条 违约责任

　　1.乙方无正当理由不提供本合同第一条约定的法律服务或者违反本合同第三条约定的义务，甲方有权要求乙方退还部分或者全部已付的代理费、工作费用。给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。

委托书合同 篇6

　　甲方（寄售行）：双鑫寄售商行

　　乙方（寄售者）： (签字并附身份证复印件)

　　保 证 人：___________ __________(签字并附身份证复印件)

　　甲乙双方为共同顺利完成本次寄售交易工作，经双方及保证人协商一致、在平等、自愿、互利的原则下，根据《合同法》《担保法》及其他民事法律、法规的规定，签订本合同。

　　一、甲方代表乙方出售乙方的 ，该寄售物的具体情况： 。

　　二、乙方该寄售物最低保值价格为_____________，该寄售物售出后甲方按该价格付给乙方货款，乙方收妥货款后，按照销售价值的_____%向甲方支付佣金。甲方寄售期间为_______，即从___年___月__日起至____年__月__日止，或以实际收到寄售物之日起算。

　　三、乙方应对寄售物的所有权、抵押情况、质量事宜加以保证，若在寄售期间因上述原因无法完成现寄售活动，由乙方承担一切损失。

　　四、乙方应向甲方出示（或交付）寄售物的所有权证明、出租合同、保险凭证、抵押凭证等有效证件。

　　五、发生下列情况之一的，乙方将承担全部法律责任：

　　1、乙方对寄售物的所有权、质量等问题加以隐瞒所造成的损失。

　　2、乙方在寄售物销售过程中，故意对寄售物造成损坏的。

　　3、乙方不得在交易活动期间内，不得随意收取寄售物，只能在活动结束后的时间收取。

　　六、寄售物在寄售期间未能及时售出的甲方不负任何经济赔偿责任，如乙方寄售物在协议期内末售出，乙方仍要求寄售，甲方可每月按寄手价的_____%收取管理费。

　　七、乙方在寄售物销售过程中，由于急需要现金，提前向甲方借款人民币（大写）：

　　乙方支付寄售物的剩余款项。

　　八、在上述第七条中，乙方向甲方的借款利率为月利率___%，借款用途，借款期限为_______年______月______日起至_______年______月______日止。实际借款日期与上

　　述约定不一致的，以借款借据为准。如此期间后乙方的寄售物没有卖出，也未还清甲方借款，甲方有权依法对乙方寄售物进行处理，或可以直接抵于甲方债务来清偿全部金额。

委托书合同 篇7

　　本授权委托书声明：我（姓名）系 （建设单位名称）的法定代表人，现授权委托（施工单位名称） （姓名）为我的代理人，以本单位的名义办理工程的施工合同备案事宜。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权，特此委托。

　　代理人：性别：年龄：手机：

　　建设单位（公章）： 施工单位（公章）：

　　法定代表人（印章）： 法定代表人（印章）：

　　年月日

委托书合同 篇8

　　甲方(委托方)： 联系电话：

　　乙方(受托方)： 联系电话：

　　甲方因 涉嫌 一案，聘请乙方的律师为辩护人，经双方协商，达成如下协议，共同遵照执行：

　　一、乙方依据《刑事诉讼法》及《律师法》的规定，接受甲方的委托，乙方指派律师 为被告人(犯罪嫌疑人) 提供法律服务。

　　二、乙方按法律规定在以下各阶段提供法律服务

　　(一)侦查阶段。

　　(二)审查起诉阶段。

　　(三)审判阶段。(□一审阶段;□二审阶段;□再审阶段)

　　三、甲方应如实地向乙方承办律师介绍与案件有关的情况，不得隐瞒事实，伪造证据，弄虚作假，否则，律师有权拒绝辩护或代理，所收律师费不予退回。

　　四、根据辽宁省及大连市律师服务收费标准，甲方应向乙方缴纳以下费用(人民币)：

　　1、律师费： 元; 2、办案费： 元

　　五、甲方须于本合同签订的同时付清第四条约定的全部费用。

　　六、甲方同意乙方律师在每个阶段会见被告人(犯罪嫌疑人)的标准次数为 次。超过标准次数的，乙方按每次 元的标准收取费用。

　　七、甲方交费后，乙方已经做了会见、阅卷、复印卷宗等实际工作的，甲方单方要求解除代理合同的，乙方不向甲方退还任何费用。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。乙方是在已充分理解合同内容并自愿接受合同约定内容的前提下签订本合同。本合同自甲乙双方代表签字或盖章之日起生效，自乙方律师完成本合同约定法律服务或双方解除本合同时止。

　　九、特别约定：

　　甲方(签名)： 乙方(签章)：

　　承办人(签名)

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日刑事委托合同书二

　　甲方(委托方)：

　　乙方(受托方)：

　　甲方因涉嫌 一案，聘请乙方的律师为委托代理人(辩护人)，经双方协商，达成如下协议，共同遵照执行：

　　一、乙方依据《刑事诉讼法》及《律师法》的规定，接受甲方的委托，指派律师 为被告人(犯罪嫌疑人)

　　提供法律服务。

　　二、乙方提供法律服务范围包括：

　　(一)侦查及审查起诉阶段。包括(选择项以划√为确认，划×为否认)：

　　1、提供法律咨询 ;

　　2、代理申诉、控告 ;

　　3、申请取保候审 ;

　　4、向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名;

　　5、会见犯罪嫌疑人，并为其提供法律咨询及代理控告、申诉。告知当事人自己的相关权利，以确保在该阶段当事人的口供证据能够是其自己真实意思的表示，防止当事人在自己没有看过的笔录中签字。

　　6、查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料 。

　　7、根据工作进展，及时向委托人汇报情况和结果。

　　(二) 审理起诉阶段

　　1、乙方作为辩护人，就案件的事实情况及证据与当事人进行核实，找到其中对其有利的证据或线索，并通过会见、调查取证或者申请检察院调取证据进行核实。

　　2、及时向委托人汇报调查取证进展。

　　(三) 法院审理阶段。包括(选择项以划√为确认，划×为否认)：

　　1、乙方在审查起诉阶段工作的基础上，进一步对案卷进行分析整合，确定辩护方向，形成辩护意见，并就辩护方向与被告人进行交流，确保两者之间的一致性;

　　2、从一审到终审的出庭辩护或代理;

　　3、及时向委托人汇报庭审情况和结果;

　　三、甲方应如实地向乙方承办律师介绍与案件有关的情况，不得隐瞒事实，伪造证据，弄虚作假，否则，律师有权拒绝辩护或代理，所收律师费不予退回。

　　四、甲方应向乙方缴纳费用(人民币)： 元

　　五、甲方须于本合同签订之日起，在一审开庭之前付清全部费用。

　　六、乙方收取律师服务费，必须使用税务部门规定的合法票据。预收办案费必须出具书面确认单据，并严格按约定用途合理使用。委托事项办结后，必须开列办案费使用清单，提供税务部门规定的合法票据与委托人结算，结余部分或不能提供票据的，已收取的办案费应相应予以退还。

　　七、违约责任的承担：

　　(一)乙方无正当理由不提供第二条规定的法律服务的，甲方有权要求乙方退还部分或者全部已付的律师费。但甲方不得以如下理由要求乙方退费：

　　1、甲方就已委托乙方代理的事项单方面另行委托其他律师事务所的律师代理的;

　　2、乙方接受委托后，甲方以乙方收费过高为由要求退费的;

　　3、乙方接受委托并作好出庭准备后，侦察机关撤销案件，检察机关不予起诉或者撤回案件的;

　　4、其他非因乙方或者乙方律师的原因，甲方不合理的单方解除合同的。

　　(二)乙方律师因过错导致甲方合法权益蒙受重大损失的，乙方应当向甲方承担赔偿责任。

　　(三)甲方无正当理由不支付律师服务费或者办案费，或者不合理的单方解除合同，乙方有权要求甲方支付未付的律师服务费及办案费，或暂停工作直至甲方正确履行义务为止。

　　(四)甲方未按合同约定按期交纳律师费，经催告仍未履行的，乙方可单方面终止该合同。

　　八、争议的解决：

委托书合同 篇9

　　合 同 编 号：

　　甲方(委 托 人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

　　风电场道路工程项目部

　　乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心

　　检测机构编号：20xx250098R

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：丘北县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：20xx-4-1

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：

　　原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

　　砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

　　其它：

　　第九条 争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向

　　当地法院进行起诉。

　　第十条 附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章) 法定代表人： 法定代表人： 联 系 人： 联 系 人：

　　联系人手机： 联系人手机： 合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：丘北县城常青路71号 丘北县建设工程质量检测中心