甲方:
乙方:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
承包范围:
承包方式:为了明确甲乙双方各自的安全责任,保证施工质量,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效,与分包合同具有同等法律效力,双方应认真履行。
二、甲乙双方共同责任
1.甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
2.在甲方的统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实工作。
3.坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。
4.抓好安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
5.发生事故时,应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告上级主管部门,组成事故调查小组,查明事故原因,确定事故责任,按照“三不放过”的原则拟订改进措施,提出对事故责任者的处理意见。
6.施工期间,乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作,甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定;甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作,共同预防事故发生。
三、甲方的具体责任
1.甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。
2.编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并监督实施。
3.在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程,提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。
4.对乙方现场员工进行登记造册,复验身份证件,发放胸卡,按名单进行“三级”安全教育,建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作,制止非特种作业人员从事特种作业。
5.向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境,所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准,经乙方检验合格后,办理书面交接验收手续,一式两份,甲乙双方分别存查,并监督乙方安全使用。
6.对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验,合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
7.对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患,应立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。
8.合同终止工程结算时,甲方安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。
9.对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。
10.提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境,在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。
11.一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
四、乙方的具体责任
1.接受甲方的指挥和监督,遵守甲方的安全管理制度,参加工地安全生产领导机构,出席安全工作会议,执行会议决定。
2.按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度,并向甲方备案。
3.根据甲方安全施工组织设计,编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施,按规定提取和使用安全技术措施费,报甲方审批执行。
4.对本单位的施工人员应登记造册,如实向甲方报告,接受甲方的安全教育,发生人员调整时,要迅速报告甲方,并进行安全教育,未经安全教育的不得进入施工现场,不得录用无身份证件的人员和童工。
5.按规定要求设置安全技术管理人员(50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的应指定兼职安全技术管理人员,各施工班组应设一名兼职安全员),负责操作中的安全检查。
6.负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时,应进行有针对性的安全技术交底,检查操作人员安全着装;发生交叉作业时,应先报告甲方,并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业,不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。
7.向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备,经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
8.设置必要的员工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。
9.在容易发生火灾的地区施工动火时,应事前向甲方申请,得到书面批准并采取有效的防护措施后,才可施工。存储、使用易燃易爆器材时,应当采用特殊的消防安全措施。
10.监督甲方履行安全职责,对甲方违反责任造成的损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥,并按双方商定的管理办法进行处理。
11.教育本单位员工遵章守纪,不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责,给甲方造成损失的应负责赔偿。
12.乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工,否则出现人身伤亡事故由乙方自负。
五、此协议作为分包合同附件,具有同等法律效力,一式十份。
甲方:(章) 乙方:(章)
法定代表人: 法定代表人:
或委托代理人: 或委托代理人:
20xx年月日 20xx年月日
发包方(甲方):河南大川聚氨酯实业有限公司
承包方(乙方):内蒙古田邦农业生物科技股份有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,发包方(以下简称甲方)和承包方(以下简称乙方),经协商同意签订本合同。
一、工程项目
1、工程地点:郑州市中原区须水办事处马庄
2、承包范围:包工包料
3、工程承包面积约48420平方米(按工程实量单结算)总价款:5800万元,大写:伍仟捌百万元整
4、安装垃圾的清理与外运:
二、施工准备
(一)、甲方
1、负责产品运输进场,选择合适的堆放地点。
2、为乙方进场提供方便和施工技术指导。
(二)、乙方
1、负责进场前道路、运输设备及施工用电的协调准备工作。
2、组织施工人员、配件、施工机具的进场,提供收货人并到甲方备案,持乙方《身份证》及时验收安装材料。
3、编制人员计划及施工计划,如实提供工人数量,填写《职工情况登记表》
4、负责给工人办理安全保险,送甲方备案。
5、提供工地需要的证件及材料。
三、工程期限
1、根据工程需要,商订总工期为510天(日历天),自20xx 年07月10日开工至20xx年12月12日止;
2、甲方根据工程进度和质量要求按周对乙方进行考核,如达不到甲方要求,甲方有权责令乙方限期整改、罚款50~500元、直至解约清退。
3、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
(1)按施工准备,不能提供产品进场的;
(2)不属包干系数范围内重大设计变更的;
(3)在施工中,因停电、停水或间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工的。
(4)未按照合同规定拨付进度款,影响工程进度的;
(5)人力不可抗拒的因素而延误工期的。
四、 工程质量
(一)本工程质量经双方研究要求到
(二)乙方必须严格按照施工图纸、建筑工程规范和标准及甲方要求施工,并接受甲方派驻代表的监督考核。
(三)乙方在施工过程中必须遵守下列规定:
1、乙方在安装过程中,如遇到产品堆放位置的确定,吊运方式、器械利用有关事宜的协调,均由乙方自己负责。
2、甲方除产品提供给乙方外,不提供任何配件、工具,乙方自理的配件必须合格,经甲方代表认可后方可使用。
3、乙方严格按《施工方案》组织施工,并根据甲方要求及时与工地负责人联系逐层验收,并将工地认可的《临时结量单》送到甲方备案,作为拨付进度款的依据。工程完工时,应会同甲方进行验收,并在甲、乙双方认可的工程结量单上签字,作为结款依据。
4、工程竣工后乙方按照规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。
5、严格按照工地的规定,出现安全、偷盗等问题乙方自己承担。
6、施工过程中出现违反操作规程或不服从管理的,甲方有权制止或经济处罚,严重者甲方有权将直接责任人清除出场。
五、建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
1、 有发包方供应以下材料、设备的实物和指标
略
2、 除甲方供应之外的其他材料和设备由乙方自己采购。
3、 由乙方提供的产品必须符合质量要求,不符合质量的要求的,应按照有关规定处理,其复验费用由提供材料、设备方承担。
六、工程价款的支付与结算
1、施工期间乙方凭工地签字的《临时结量单》向甲方申请工程进度款,工程进度款支付合同价款的80%,此款乙方应优先支付工人工资且自觉接受甲方的监督(乙方申请工程进度款应付
《工程款分配表》),中途不支付任何进度款。
2、工程完工后工程价款达到80%,剩余20%的工程款年底前逐步支付给乙方。在交工验收后,滞留20%的质量保证金,待保修期满后一次性支付给乙方。
3、甲方恶意拖欠工程进度款,严重影响工程进度,造成乙方重大损失的,由甲方承担。
七、工程验收
1、 竣工工程验收,以相关部门制定的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工技术文件为依据。
2、 工程竣工后,在保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修并负全责。
八、违约责任
(一)、乙方责任
1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工;
2、工程不能按照合同的工期交付使用的,应赔付甲方30%的违约金。
(二)、甲方责任
1、 未能按照合同履行自己应负的责任,除竣工日期须顺延外,还应支付乙方的实际损失。
2、不能按照合同规定拨付工程款,按合同规定赔付乙方30 %的违约金。
九、纠纷解决办法
双方协商解决。双方协商不成,应按以下第(2)项方式解决:
1、 向劳动仲裁机关申请仲裁;
2、 向人民法院起诉。
十、附则
1、本合同一式4份。甲乙双方各执正本2份。
2、本合同自甲乙双方代表签字(加盖双方公章或合同章)认可后生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后自动终止。
3、合同签订后,甲、乙双方提出修改时,经双方协商一致后,可签订补充协议,作为本合同附件。
4、乙方在施工中发生一切安全事故与甲方无关。
发包方(盖章): 承包方(盖章):
年 月 日 年 月 日
建设单位(甲方):________________________________
安装承包单位(乙方):____________________________
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一.施工地点: 高中学生寝室
二.施工范围:本合同全部工程安装面积共计约________平方米
三.承包方式:寝室一楼窗户防盗网乙方包工包料,二楼、三楼乙方包工甲方只提供焊防盗网需要的钢材。
四.工程造价:按双方共同测量为准,一楼包工包料 元/m2,二、三楼 元/m2,
汇总人民币 元
五.合同工期: 开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日
六.质量标准:要求达到地方同行业的'质量检验评定的合格标准。
七.工程负责人:甲方派________ 为现场施工负责人,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续及其他事宜。
八.安全负责:乙方应在使用训练有素的安装人员,按施工技术规范和质量验收规范施工。在施工中发生的工伤事故和乙方管理不善、材料使用不当造成的损失,均由乙方负责。施工人员在施工过程中,不得损坏或丢失学校财物。
九.质量验收:要求金属体构造平直,左右间距均匀不超过10cm,上下中间至少要有4根钢筋;材料规格要达到要求直径12cm的钢材。防盗网管体焊点牢固、没有松动现象,网的四方每边应有两个牢固的固定点。内层要除锈干净后再涂防锈漆,外表面漆膜要均匀,色泽一致,不能有脱落和露底等缺陷,
十.工程款结算:待竣工甲方验收合格审核结算后付结算款 %,最后的 %作为质保金,在工程验收合格 月内未出现质量问题,乙方结算清合同余款。
十一.罚款:工期每延误一天罚 元;质量验收达不到约定标准罚结算款 %;
十二..合同份数及有效期:本合同一式____份。甲乙方各执两份;报送有关部门备案 份。本合同自双方签订之日生效。
甲方(盖章)____________________________
乙方:(盖章)___________________________
XX年 月 日
甲方:_________ 地址:_________
乙方:_________ 地址:_________
经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,就甲乙双方共同出资并由甲方以其名购买品牌:____,型号:_________的空气能热水器。发起设立事宜,达成如下协议,以资共同遵守。
第一条 出资方式
出资总额:人民币大写:_________元整。其中,各方出资分别:甲方出资_________元,乙方出资_________元,向第三方_________商家购买,安装至_________。
第二条 其他权利和义务
1、第三方商家提供产品过程中,如出现因产品质量或安装施工不合格导致损坏而不能正常使用等情况发生的,由甲方负责向第三方商家提出更换以及索赔条件。直至达到乙方使用要求;
2、产品安装完毕,经甲乙双方共同验收后,在正常使用情况下,产品质量保修期内的相关问题由甲方通知第三方商家负责保修维护,甲方在收到乙方提出故障通告后应在当天向第三方商家追讨相关责任,及时向乙方通报处理方式与返修情况。
第三条 维修责任与费用
1、经甲方同意,在甲方楼房原配套热水供水管道基础上双方共同出资购买安装上述空气能热水器,空气能热水器的维护和运行费用由乙方以向使用人收取热水费的方式收取。
2、在空气能热水器使用过程中,如发生损坏或维修等情况,一切费用由乙方负责。由于甲方楼房原配套热水供水管道原因导致热水管泄漏,堵塞,损坏等情况发生的,则由甲方负责相关责任。
3、甲方自用热水所产生的热水费用,则按_________元/吨,由甲方向乙方缴纳。
4、双方共同出资的空气能热水器在甲乙双方签订的《房屋租赁合同》约定的租赁期限内属双方共同所有,租赁期限外该空气能热水器属甲方所有,由甲方负责处置。
本协议一式二份,由甲乙双方各执一份,属于双方真实意愿的表达,经甲、乙双方签字后产生法律效力。
甲方:_________ 乙方:_________
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
甲方:_________地址:_________
乙方:_________地址:_________
经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,就甲乙双方共同出资并由甲方以其名购买品牌:____,型号:_________的空气能热水器。发起设立事宜,达成如下协议,以资共同遵守。
第一条 出资方式
出资总额:人民币大写:_________元整。其中,各方出资分别:甲方出资_________元,乙方出资_________元,向第三方_________商家购买,安装至_________。
第二条 其他权利和义务
1、第三方商家提供产品过程中,如出现因产品质量或安装施工不合格导致损坏而不能正常使用等情况发生的,由甲方负责向第三方商家提出更换以及索赔条件。直至达到乙方使用要求;
2、产品安装完毕,经甲乙双方共同验收后,在正常使用情况下,产品质量保修期内的相关问题由甲方通知第三方商家负责保修维护,甲方在收到乙方提出故障通告后应在当天向第三方商家追讨相关责任,及时向乙方通报处理方式与返修情况。
第三条 维修责任与费用
1、经甲方同意,在甲方楼房原配套热水供水管道基础上双方共同出资购买安装上述空气能热水器,空气能热水器的维护和运行费用由乙方以向使用人收取热水费的方式收取。
2、在空气能热水器使用过程中,如发生损坏或维修等情况,一切费用由乙方负责。由于甲方楼房原配套热水供水管道原因导致热水管泄漏,堵塞,损坏等情况发生的,则由甲方负责相关责任。
3、甲方自用热水所产生的热水费用,则按_________元/吨,由甲方向乙方缴纳。
4、双方共同出资的空气能热水器在甲乙双方签订的《房屋租赁合同》约定的租赁期限内属双方共同所有,租赁期限外该空气能热水器属甲方所有,由甲方负责处置。
本协议一式二份,由甲乙双方各执一份,属于双方真实意愿的表达,经甲、乙双方签字后产生法律效力。
甲方:_________ 乙方:_________
日期:X年X月X日X 日期:X年X月X日
甲方:乙方:
甲方就小区的橱柜的制作及安装事宜与乙方达成一致意见,为了进一步明确橱柜制作过程中包工包料的范围内容及质量标准,双方特达成如下协议:
一、协议内容
1、________________________小区的橱柜制作和安装工程。
2、乙方按本合同约定的标准,包工包料、包质量、包安装、包售后服务等承包方式,按照甲方提供的设计施工图、材料,承包橱柜的制作及安装。
二、总价款及付款
(一)总价款:
1、本合同总价款暂定为人民币元,大写人民币。(最终总价款)
2、本合同总价以内的橱柜数量及每套价格等详见附件1。
3、本合同每套橱柜的实际价格按最终实际测量的长度计算,以本合同附件1确认的每平方米单价计算。结算按实际测量面积乘以本合同附件一的每平方米单价计算。
4、若有因甲方原因调整橱柜尺寸,由甲方提供设计方案,乙方修改,如有因甲方修改造成制作成本增加,价差由甲方向乙方支付。
(二)付款方式:
甲方根据工程进度和协议履行情况向乙方支付合同款项。
(1)本协议签订后,甲方向乙方支付 元人民币作为预付款。
(2)工程完成50%后,甲方需向乙方支付元人民币的工程款。
(3)工程完工后,经甲方现场确认验收后,甲方向乙方支付全部剩余工程款。
三、保修期
保修期按国家标准及规定,装修材料及质量得以保证,自验收合格之日起一年内,期间若因质量问题(非人为因素)乙方负责免费维修。
四、本协议自签字日生效,本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
五、其他约定事项:
双方约定附件清单是本协议不可分割的组成。具有同等效力。 甲方签字:乙方签字: 年月日年月日
1、 衣柜材质是指制作所用的板材,主要有普通板、马六甲板、实木板等几个分类; 2、 颜色除了色彩外还有小浮雕、大浮雕等分类; 3、 尺寸为施工前所测量的大约尺寸;
4、 实测尺寸为安装结束后实际测量的尺寸(以衣柜水平和垂直方向上的最大尺寸为标
准),也是最终总价格的计算尺寸;
5、 在报价前请明确所有橱柜的大体样式,以便准确报价。
6、 如施工过程中甲方要求更改原来设计,当涉及到增加材料和制作难度等问题时,提前告知甲方需要增加衣柜价格;
7、 所有橱柜的材料、制作接受甲方的监督和检查
发包方:(简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
身份证号码:
为了加强工程管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定,甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程(劳务)部分承包给乙方施工,消防安装承包合同文本。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,结合本工程的实际情况,经双方协商签订如下合同。
一、工程(工段)名称及地址
1、工程名称:重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装
2、工程地址:重庆市南川区
3、承包工种工程名称:重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。
二、承包形式和承包内容
(一)承包形式:包工、包机具不包材料的承包形式(但要包局部辅材,局部辅材明确如下:焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片)以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准,实行固定综合单价,一次性大包干不变。
(二)承包内容
1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头—风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填,甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用,按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方(但要扣除甲方代购的材料费用)。
2、本工段所需的各种机械设备、工具。
3、文明施工,施工垃圾、各种残余料做到工完场清,卫生整洁清理等均包括在内。
三、合同价款及计算办法
以设计施工图纸为依据,以本工程建筑面积按9元/M2包干,中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制(纸张及出图、晒图费用由甲方承担);包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作,甲方不再聘请施工员、预算员。
四、劳务费用的支付办法
每月按建设方审批的月报产值做为计算基础,按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后,具备消防验收条件时,甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内,甲方支付劳务费至总额的90%,竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金,待整个工程质保期满后一个月之内付清。(如有甲方代维护费用的,先行扣除后,支付余额部分)。
五、工期
1、工期:乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求,同时,乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。
2、本合同签订后,在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。
3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时,必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外,其余条件工期一律不予顺延。
(1)受不可抗力的影响?如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;
(2)因甲方原因造成乙方不能正常施工,但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。
4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期(含甲方同意顺延的工期)内完成施工承包内容,因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务,工期每延误一天,由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚,累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期,每延误一天,由甲方给乙方200元的经济处罚, 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时,乙方除须按上述规定接受经济处罚外,还须另行承担违约责任,且甲方有权单方面终止合同,此种情况下,甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款(劳务工资),其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。
六、质量
1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸,严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责,工程质量必须达到合格标准。
2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准,必须无条件返工重做至合格,并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的,甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。
3、双方对工程质量有争议时,以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时,乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失,并同时承担违约责任。
4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工,随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。
5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度,并严格执行,合同范本《消防安装承包合同文本》。乙方有关质量管理方面的各种制度,必须报甲方备案。
6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后,方可进行覆盖或进入下一道工序施工,否则,视为不合格,造成的一切损失由乙方承担。
7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故,属乙方安装原因造成的,解决质量事故所涉及的各种费用,一律由乙方自行承担,由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。
七、安全生产
1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责,应牢固树立“以人为本,安全第一”的思想,切实加强工人的安全思想教育、培训和管理,全面落实安全生产责任制,采取强有力的安全生产保障措施,确保安全施工。
2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求,确保安全,力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行:工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的,甲方承担50%,乙方承担50%。
八、甲方其他权利义务
1、提供相应施工场地和施工临时用电。
2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。
3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。
4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利,必要时)可直接将工资发放到人。
5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。
6、按照本合同的约定,及时足额的支付工程款(劳务费)给乙方。
7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查,并按本合同的约定进行处罚。
8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。
九、乙方其他权利义务
1、乙方有权按本合同的约定收取工程款(劳务费)。
2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求,组织本合同工程的施工。
3、乙方自备施工所需的机械设备进场,机械设备必须满足施工要求,机械设备的费用。
4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工,并按国家规定和建设单位、发包人的要求,加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时,一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时,承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任,发包人可以直接从工程款(劳务费)中扣除,并追究承包人的相关责任。
5、承包人应按国家规定和发包人要求,提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。
6、遵守项目业主及政府有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定,并承担所有责任。
7、已竣工工程未交付发包人之前,承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。
8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑物、文物等的保护工作,并承担一切责任。
9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求,做好安全文明施工。在施工区内,应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾,做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题,一切责任由承包人承担。
10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工产品的管理规定。如有违反,视其后果,除须承担有关主管部门的处罚外,发包方还有权对承包人进行处罚,并由承包人自行承担火工产品材料费用和各种相关责任。
11、承包人不得拒绝发包人有偿委托的其他工作。
12、承包人应服从发包人的统一指挥,无条件配合发包人决定的各种穿插作业,并负责保护好其他工种的成品和半成品,如有损坏,照价赔偿。
13、甲方所购进场工程所需的工程材料(除大型设备外),由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好,其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。
14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料(从甲方材料库房领出的材料)必须进行有效的保管,及时地清理、归类、并转到安全的地方堆放好各种材料,严防材料的损失。否则,由此而造成的材料损失由乙方负责。
十、其他事项
1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度,加强对所用施工管理人员的教育和管理,文明施工,严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情,甲方除有权对当事人予以开除处理外,还将视情节轻重给予以必要的经济处罚;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的,依法移送司法机关处理。
2、乙方必须本着节约的原则进行施工,不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时,超量部分费用全部由乙方负责承担。
3、双方在签订合同后,乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场,未经甲方同意、如乙方违约中途退场,甲方只支付乙方所完成工程量的60%,剩余的40%作为乙方补偿给甲方组织后期施工作业队的价款。
4、乙方在施工期间必须维护甲方权益,不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。
5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让,否则,视乙方违约,甲方有权单方面终止合同,并追究乙方的违约责任。
十一、特别约定
1、甲方承担与建设单位及监理单位协调发生的费用。
2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。
3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。
4、因乙方安装质量问题,引起通不过验收,乙方应赔偿所造成的相应损失,并承担相应责任。
十二、违约责任
1、本协议丁经签订生效,甲乙双方必须共同遵守。如一方违约,除按本合同的有关约定执行外,还须一次性向另一方(守约方)支付本合同`总价款5%的违约金。
2、乙方发生下列情况时,甲方有权单方面解除合同,只支付已完工程量部分60%的工程款(劳务费)给乙方(剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿),并追究乙方的违约责任。
(1)乙方违约;
(2)未经甲方同意,乙方中途退场;
(3)给甲方形象和声誉造成严重的损害;
3、甲方不按时支付乙方工程款(劳务费)须按同期银行贷款利息承担未付工程款部分的资金利息。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效,付清尾款自然失效。
十四、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持壹份,具有同等的法律效力。
十五、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行商定,并签订补充合同(或协议),作为本合同的一部分。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人:家庭住址:
联系电话:
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方友好协商,甲方将创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任,特订立本合同以共同遵守执行:
一、 工程概况
1、 工程名称:创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程
2、 工程地点:徐州经济技术开发区软件园
3、 工程内容:金属钢管栏杆制安工程及保修期间的维修等全部内容。
4、 承包方式及工程造价
(1) 承包方式:主材甲供,乙方包人工、辅材、安装、质量、工期、安全。主材包括焊管、油漆、弯头、稀料,辅材包括电焊条、切割片、钢丝刷等除以上主材之外的一切材料。
(2) 甲供材料选用:楼梯采用普通焊管,Φ50、Φ32、Φ20实测厚度不小于2.5㎜。窗护栏采用普通方管,方管40*30、20*20实测厚度不小于2.0㎜。 幕墙采用铝方管10*40。
(3) 承包单价:楼梯栏杆及窗护栏按照50元/米结算。楼梯扶手安装高度1.0米,护窗栏杆安装高度1.1米。具体价格如下:
序号 楼号 部位 单位 数量 单价 合计(元)
1 C1主楼 楼梯扶手 米 332.48
2 C2主楼 楼梯扶手 米 348.6
3 C1裙楼 楼梯扶手 米 61.03
4 C2裙楼 楼梯扶手 米 94
5 836.11 50 41805.5
6 C1主楼 窗护栏 米 74.4
7 C2主楼 窗护栏 米 408 暂不施工
8 C1裙楼 窗护栏 米 71.8
9 C2裙楼 窗护栏 米 135.6
10 689.8 50 34490
11 C1主楼 屋面 米 20
12 C2A楼 屋面 米 30
13 50 50 2500
14 C1主楼 幕墙内侧 米 918.96
15 C2主楼 幕墙内侧 米 540 暂不施工
16 1458.96 16 23343.36
17 总计 102138
二、 工程期限
1、 本工程的具体开工日期以甲方通知为准,乙方必须在20xx年6月20日之 前完成全部工程项目。
2、 因乙方原因工期拖延时间超过合同总工期的10%,甲方有权单方解除合同,
三、 质量及施工要求
1、 质量要求
(1) 本工程由乙方进场的材料应与甲方确认的材料样板相一致。
(2) 本工程质量应符合相应国家规范规定的合格等级标准。
2、 施工要求:
(1)钢管加工处理后焊接、打磨及抛光,工程安装完毕后,要达到不晃动等要求,否则由乙方无偿负责处理。
(2) 钢管要求美观,打磨均匀、平整、光滑、整洁,安装牢固,不能出现虚焊现象,五金配件除膨胀螺栓为镀锌材质外,其余皆为不锈钢。
四、 工程付款方式
1、 乙方施工完毕经甲方、监理验收合格,并由甲方开具结算工程量清单后,付至合同总价的95%。
2、 余款于工程竣工验收完毕后留工程结算总价的5%作为保修金。
五、 甲方工作
1、 甲方负责提供施工场地给乙方进行施工,乙方确认在合同签订前已查看过 甲方所提供的场地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,乙方进场施工后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。
2、 甲方免费负责协调工地上的用水用电及其它与施工相关事宜。
六、 乙方工作
1、 乙方必须保质保量,严格按照甲方指定材料样板进行采购、制作与施工。
2、 乙方进场后必须接受甲方工程部的监管并予以积极配合。
3、 乙方工程人员必须服从甲方工程部的工程管理制度和规章制度。
4、 乙方必须注意楼梯地砖的成品保护,如因乙方原因造成损坏,修补费用由乙方承担。
5、 工程竣工验收合格前,乙方必须对本工程进行保护,否则所造成的一切经济损失由乙方承担。
6、 工程竣工后,乙方要清理现场,将施工场地擦扫干净,做到工完场清,并 负责将垃圾清运到甲方指定地点。
七、 安全生产的约定
1、 乙方在施工应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国 消防条例》和其他相关的法规、规范。
2、 由于乙方在施工过程中因施工质量或违反有关安全操作规程、消防条例, 导致发生安全事故,所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担。
八、 工程验收
1、 国家及约定验收标准:按国家现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》、 国家颁布之有关施工与技术验收规范及乙方提供经甲方确认的样板,作为本工程质量标准进行验收。
2、 工程材料进场验收时,乙方须向甲方提供所进场材料质量合格证书。
九、 工程保修及服务
1、 保修责任范围:除甲方使用过程人为损坏、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗拒因素损坏外,凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围损坏及施工质量低劣,不能达到要求,均属乙方保修责任范围。
2、 保修费用:从工程结算中截留,留工程结算总价款的 5%作为保修金。保修 期满扣除期间发生费用一次性返还余款。若发生的累计保修费超过截留的保修费总额,超过部分仍由乙方支付。保修期间,乙方应在甲方发出通知后24小时内派人修复,否则甲方可委托其 他施工单位或人员修理,其费用在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。
十、 违约责任除因人力不可抗拒因素影响施工外,工期每拖延一天,扣罚乙方工程结算价款的百分之一。
十一、 争议的解决 甲、乙双方在履行本合同的过程中,发生的一切争议首先通过友好协商解决,协商不成时,任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院提出起诉。
十二、 其它事项 本协议书字双方签字或盖章后生效,工程完工付清工程款后失效,本协议书一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
签订日期: 年 月 日
四川高考排名125230左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
西南交通大学希望学院和北京农学院哪个好 附对比和区别排名
广东高考排名249380左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江高考排名20460左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名115550左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春师范大学和广州大学哪个好 附对比和区别排名
观看公共安全教育开学第一课第九季观后感(通用十三篇))
游泳培训合作简单协议书(精选五篇)
诉讼授权委托书范文
爱情励志名言
游泳培训合作简单协议书(精选五篇)
废物回收协议书
关于土地转让协议书
工地临时工协议书
许可证产品生产装配协议书
店面租赁合作协议书范本(通用五篇)
贵州高考排名175790左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
山东高考排名557870左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名447200左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名97440左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春工程学院的水电站设备安装与管理专业排名怎么样 附历年录戎数线
河南高考排名33600左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名85110左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名321010左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名25240左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名277320左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名108880左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
三亚城市职业学院和漳州理工职业学院哪个好 附对比和区别排名
江西洪州职业学院和无锡职业技术学院哪个好 附对比和区别排名
江西高考排名134360左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名247720左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名47100左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
三门峡职业技术学院的助产专业排名怎么样 附历年录戎数线
江西高考排名105250左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
安徽高考排名38080左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江东方学院和广东石油化工学院哪个好 附对比和区别排名
施工协议书模板汇总9篇
租房人身安全协议书(通用六篇)
转让机动车协议书(通用五篇)
车辆租赁协议书简单版(精选五篇)
应急设备租赁的协议书范本(通用六篇)
关于标准离婚协议书汇编五篇
学生安全协议书范例
司法调解协议书
分期付款的协议书范本
有关安全责任协议书模板汇总8篇
[转让协议]车辆转让协议书
学生休学协议书
夫妻离婚协议书范文集合六篇
员工入股协议书的范本
赔偿协议书模板合集7篇