个人房产买卖的协议书范本（精选五篇）

　　个人房产买卖的协议书1

　　甲方：________________地址：________________________

　　邮编：________________________联系电话：____________________传真：________________________

　　乙方（购买方）：______________法人代表姓名：________________地址：________________________

　　邮编：________________________联系电话：____________________传真：________________________

　　第三部分房屋土地情况概述

　　3．1甲方自愿将座落于__________转让给乙方。乙方对甲方所要出售的房地产已做了充分了解，自愿购买该房地产。

　　3．2上述房产全部以现况为准，双方签订协议房产及土地交付乙方后，双方永无争议。

　　第四部分房屋出售价格及手续

　　4．1经双方协商同意房产及土地出售价格为人民币_________万元（大写：_____________________）。

　　4．2本协议签订时乙方应将购房款一次性交付甲方，甲方同时向乙方交付房屋产权证、土地使用证及相关手续。

　　4．3甲方保证上述房产及土地产权清楚无任何纠纷，如发生产权方面的纠纷由甲方负责解决。

　　4．4协议签订后乙方自行办理房地产过户手续，并承担相应的过户费用。

　　第五部分争议的解决

　　5．1本协议履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的精神协商解决。

　　5．2如争议未能于前述方式解决，在开始协商后三十（30）日内，则任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

　　第六部分协议附件

　　6．1乙方身份证复印件

　　6．2房屋产权证

　　6．3土地使用证

　　6．4 裁定及其他附件

　　6．5房地产现状录像光盘

　　第七部分协议签署

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　日期：________________________

　　个人房产买卖的协议书2

　　出卖人（甲方）：________________________________

　　（个人）姓名：__________________________________

　　国籍：__________________________________________

　　身份证（护照）号码证（护照）号码：______________

　　（法人或其他组织）名称：________________________

　　法定代表人：____________________________________

　　地址：__________________________________________

　　营业执照号码：__________________________________

　　邮政编码：______________________________________

　　联系电话：______________________________________

　　买受人（乙方）：________________________________

　　（个人）姓名：__________________________________

　　国籍：__________________________________________

　　身份证（护照）号码证（护照）号码：______________

　　（法人或其他组织）名称：________________________

　　法定代表人：____________________________________

　　地址：__________________________________________

　　营业执照号码：__________________________________

　　邮政编码：______________________________________

　　联系电话：______________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：

　　第一条 房地产情况

　　该房屋坐落___________________________，产别_________，结构_________，建筑面积_________平方米。

　　房屋所有权证号__________________，所有权人_________；房屋为共有的，其他共有权人_________，共有权证号_________，共有方式_________，共有权人同意出售证明见附件三。

　　该房屋土地使用权证号_________，土地使用面积_________平方米，土地来源__________________。

　　以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限为_________年，自_________至_________止。

　　经双方实地查勘，房产实物状况及相关设施，符合双方约定。

　　房屋相关设施及平面图见附件一。房屋抵押、租赁情况见附件二。

　　第二条 房地产价款、其他价款及交付

　　房产价款为_________元（币种：_________），计__________________（大写），其他价款为_________元（币种：_________），计__________________（大写）。

　　乙方付款形式、付款时间为：________________________________________。

　　第三条 房产交付

　　房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付；不符合有关规定和双方约定的，不得交付。

　　甲方须于_________前，将该房产及相关证明交付乙方。如遇不可抗力，双方约定处理方式

　　___________________________________________________________________。

　　上述相关证明包括：_________________________________________________。

　　第四条 产权转移登记及其他相关设施登记

　　协议订立后，甲乙双方应在30日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。

　　按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。

　　如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。

　　第五条 违约责任

　　1.甲方逾期交付房产的，应承担违约责任如下

　　__________________________________________________________________。

　　2.乙方逾期付款或不符合付款形式的，应承担违约责任如下

　　__________________________________________________________________。

　　3.其他约定：_____________________________________________________。

　　第六条 产权纠纷和债权债务纠纷的约定

　　甲方保证在该房产交付时，无产权纠纷和债权债务纠纷。如存在产权纠纷和债权债务纠纷，由甲方承担全部责任。

　　第七条 争议处理

　　本协议发生争议，甲乙双方协商解决。协商不成时，按下列第_________种方式处理：

　　1.向_________仲裁委员会申请仲裁；

　　2.向人民法院提起诉讼。

　　第八条 协议附件

　　本协议未尽事宜，甲乙双方另行订立补充协议（见附件四）。

　　附件一至附件四均为本协议不可分割的部分，具有同等法律效力。

　　第九条 协议份数

　　本协议连同附件共_________页，一式_________份。

　　第十条 协议生效

　　本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的，按照其约定。

　　甲方（盖章）：_____________

　　乙方（盖章）：_____________

　　委托代理人（签字）：_______

　　委托代理人（签字）：_______

　　_________年______月______日

　　个人房产买卖的协议书3

　　出售方（甲方）：

　　身 份 证 号：

　　家 庭 住 址：

　　购买方（乙方）：

　　身 份 证 号：

　　家 庭 住 址：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《担保法》及其他相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上友好协商，就房产买卖相关事宜达成一致，特订立以下条款，以资共同遵守。

　　第一条 甲方同意将座落于 的房产，用途 ，出售给乙方。建筑面积 平方米（附属用房 平方米），购房合同号 。该房产【已】【尚未】竣工交付使用，乙方对甲方所出售房产已充分了解，愿意购买上述房产。

　　第二条 甲乙双方同意，上述房产以套计价，成交总价为人民币（大写） 元整。本协议签订之日，乙方应支付甲方购房定金人民币（大写） 元整。并按以下第 种方式支付给甲方：

　　1、 乙方于本协议签订之日直接支付给甲方；

　　2、 乙方支付给甲方的购房定金先交由丙方保存，待甲乙双方到公证处办理公证或到房管局交易送件当日，再由丙方将该定金转交给甲方。

　　第三条 甲乙双方应遵守国家房地产法律法规政策，并按规定缴纳办理上述房产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，所有交易相关税费由 承担。

　　第四条 办理甲方名下产权{一手出去｝费用由 承担。

　　第五条 甲乙 双方同意，乙方将上述购房款分 次支付给甲方，已支付的购房定金可冲抵首期购房款。具体付款日期及金额如下：

　　1、乙方于元整（含定金）；

　　2、乙方于元整；

　　3、乙方于 向甲方支付人民币（大写） 元整；

　　4、乙方于户到乙方名下期间，乙方必须每月足额按时支付甲方银行余款；

　　5、补充

　　第六条 甲方应于 将房产交付给乙方使用。甲方交付房产时应保证室内整洁，无结构性损坏，门窗及配套水、电、煤气、管道等应当完好。交付前，该房产所产生的各项费用由甲方负责激清，房产交付后该房产产生的各项费用由乙方自行承担，在该房产的水、电、煤气、有线（数字）电视，物业管理费等，甲乙双方应积极配合，产生过户手续费由乙方承担。

　　第七条 乙方购买甲方上述房产即实际面积大于甲方合同购买面积，乙方补差额款（按甲方购买价）交于开发商，实际面积小于购买面积时，则所退差额归乙方所有。

　　第八条 上述房产转让时，房屋所占用范围内的土地使用权及维修基金随之转移给乙方。

　　第九条 甲方保证上述房屋权属清楚，无债权债务纠纷；如存在其他共有人则共有人均已同意出售；如为已购公有住房、经济适用房的，则同住成年人已同意出售。自本协议生效之日起，若发生与甲方有关的房屋权属或债权债务纠纷等，概由甲方负责清理，并承担相应的法律责任，由此给乙方造成的损失，甲方应负责赔偿。

　　第十条 甲方在转让上述房产时，若该房产处于出租状态，甲方保证已将该房产出租情况告知乙方。

　　第十一条 甲乙双方签订本协议时，应向丙方支付中介费人民币（大写） 元整，其中甲方支付（大写） 元，乙方支付（大写） 元；同时甲乙双方应向丙方支付代办过户手续费，甲方支付人民币（大写） 元，乙方支付人民币（大写） 元。若延迟向丙方支付相关费用的，每逾期一日，按中介费总额的0.05%支付违约金，并支付丙方因此事所产生的全部诉讼费 律师费及相关调查取证费。

　　第十二条 甲乙双方除须本人亲自办理的手续外，其他一切手续均由丙方代办。

　　第十三条 甲乙双方签订本协议后，双方不得中途悔约。若甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起三日内退还乙方定金并支付同等定金的违约金给乙方；若乙方中途悔约，甲方已收取的定金不予退还。乙方已付购房款后，双方除遇到不可抗拒因素外，否则不得中途悔约。若甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起三日内退还乙方所支付购房款，同时向乙方支付该房产总价款的百分之 作为违约金；若乙方已在该房装修，甲方要全额支付乙方在该房装修上所产生的全部费用；若乙方中途悔约，甲方应退还乙方所支付的购房款，但乙方须向甲方支付该房产总价款的百分之 作为违约金。在此条件下，向丙方支付的全部中介费均由违约一方承担，并且违约方应承担该协议所产生的诉讼费和律师费及相关调查取证费。

　　第十四条 若乙方不能按时向甲方付清购房款或甲方不能按期向乙方交付房产，没逾期一日，由违约方向对方支付上述购房款的0.05%作为违约金。

　　第十五条 甲乙双方保证于 到公证处办理全权委托公证，所产生的公证费用由 方承担，并约定于 签订房管局提供的《厦门市房地产买卖合同》；并前往房管局办理交易登记手续，否则视为一方违约，没逾期一日，由违约方向另一方支付上述购房款的0.05%作为违约金。任何一方违约逾期 日以上仍未覆约的，视为悔约，另一方有权解除协议，同时要求违约方承担相应的违约责任。

　　第十六条 乙方应在签订《厦门市房地产买卖合同》后 日内备齐银行按揭所需的资信证明材料并经银行确认，在乙方取得产权证时立即办理抵押手续，于 日内办妥银行按揭贷款手续。

　　第十七条 针对上述所有条款，甲方已征得产权人及所有产权共有人的`同意，否则自愿承担一切法律责任。

　　第十八条 本协议经叁方签名盖章后生效，若有未尽事宜，甲乙双方日后可再行协商，经协商所签订的补充协议与本协议具同等效力。

　　第十九条 甲乙双方在覆行本协议过程中发生争议，应协商解决，协商不成的，任何一方可向房屋所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　第二十条 该协议中的定金支付或未支付，本协议均成立与生效。

　　第二十一条 本协议壹式叁份，甲方、乙方、丙方各执壹份，具有同等法律效力，协议在三方签字、丙方盖章后生效。

　　第二十二条 双方约定的其他事项：

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　丙方（盖章）：

　　签订日期： 年 月 日

　　个人房产买卖的协议书4

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的原则上，就房屋买卖事项达成以下协议书条款：

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方同意出售甲方所有的位于 户的房产给乙方。该房屋户型为

　　二室二厅一卫一厨，建筑面积 平方米，房屋用途为住房，权属为私产，房地产权证号为____________________。未曾装修。本房产因暂无房地产权证，其平方面积按套计算，将来《房地产权证》证载面积中存在误差，若开发商不予追究，甲乙互不追究，其成交价不变。若开发商就实际面积提出补退，房屋实际面积大于购房合同面积，由乙方按购房合同原价支付，房屋实际面积小于购房合同面积，开发商退款经甲方退于乙方。

　　二、甲乙双方议定上述房屋转让价为人民币整（大写： 整），按套计算，包括公共维修金、房屋现有设施等所有费用，甲方不得再以任何形式追加。

　　三、甲方须提供该房集资建房协议、购房发票原件等相关所有证明文件，出示本人（ ）与共有权人（ ）身份证并提供复印件各壹份。

　　四、甲方承诺保证：甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，保证在交易时该房屋没有产权纠纷，转让前无其他拖欠费用及法律上的障碍，该房屋所有权为合法取得，即权力无瑕疵。甲方保证其丈夫、儿女和其他享有继承权的人对该房屋不主张继承权、共同所有权和其他权利。甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，否则一切后果由甲方自行承担。

　　五、由甲乙双方协商同意于 年 月日由乙方向甲方一次性付清，不得拖延。乙方向甲方 银行账户（户名： 账号尾号： ）转账 元整（大写： 元整），银行转账凭证即为交易凭据，上述房屋的占有、使用、收益、处分权即时起归乙方行使，其建筑范围内的土地使用权一并并入乙方使用，甲方与此房屋再无任何关系，甲方亲属也不再享有任何与此房屋相关的财产继承权。甲方应于当日将该房屋房产实物全部钥匙及所有购房资料原件、合同文书等权力凭证及房屋相关的资料和物品等正式交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本协议书约定，甲方完成房屋交付。

　　六、由于现实原因，本小区房产暂未办理房地产权证，乙方对此情况了解且自愿购买该房，经双方协商，在政策容许的情况下，由开发商（林业局）为职工办理房屋产权证时甲方应直接以乙方名义报送相关资料，甲方负责配合乙方提交办理内部房屋转让所需的相关资料。在为乙方办理房地产权证过程中，需缴纳的一切费用均由乙方自行承担，与甲方无关，若仍需甲方到场配合办理，甲方必须在限定时间范围内到场配合办理，不得延误。若政策不容许以乙方名义直接办理，只能暂以甲方名义办理房地产权证的情况下，房地产权证办理过程中，需缴纳的一切费用由甲方自行承担。

　　七、若不能直接以乙方的名义办理房地产权证，房产所有人署名虽为甲方，但实际所有权归乙方，房产证、土地证也交由乙方留存。待房屋容许过户的第一时间或乙方要求过户的第一时间，甲方积极配合乙方将房屋所有人更改为乙方及其共有人，过户所需购房税费由乙方承担。

　　八、协议生效后，甲乙双方均不得反悔，甲方不许再行转让，不得以任何形式或借口将房地产权证写成第三人或私自转让第三方。

　　九、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

　　十、违约责任。本协议一经双方签字即成立并生效，任一方违约，需向守约方支付违约金，违约金为房款的20% 。

　　十一、本合同按照《中华人民共和国合同法》规定的内容履行，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，一经签字即产生法律效力。

　　十二、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方友好协商解决，协议不成，任何一方均可向房地产所在地的人民法院起诉。

　　十三、本“房屋买卖协议书”永久有效。

　　十四、本协议全文共叁页，为两页纸正反两面打印。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：20xx年x月x日

　　个人房产买卖的协议书5

　　借用方（以下简称甲方）：

　　承借方（以下简称乙方）：

　　甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋房产证照借用给乙方使用，乙方承借甲方房屋房产证照事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本协议。

　　一、房屋位置

　　甲方借给乙方房产证照上体现的房屋位于双城市西北隅 路，从 面起第户。房屋建筑面积 平方米。

　　二、借用用途

　　乙方向甲方承诺，借用该房屋房产证照仅作为抵押贷款使用，房屋使用权仍归甲方。

　　三、双方责任

　　1、乙方要在政府部门、开发商拆迁该房屋前，无条件将房产证归还给甲方。

　　2、如甲方房屋在政府部门、开发商动迁前十五日之内，乙方不能如期归还甲方房屋房产证照，乙方要一次性支付给甲方捌万元（80.000元）人民币作为房屋房产证照赎金。

　　3、乙方在借用期间，如发生房屋房产证照丢失、毁坏， 乙方承担全部责任，包赔甲方经济损失。

　　四、本协议自双方签字（章）后生效。

　　五、本协议一式贰份，由甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　签约时间：20xx年x月x日