发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方友好协商,甲方将创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任,特订立本合同以共同遵守执行:
一、 工程概况
1、 工程名称:创意产业园C1#、C2#楼栏杆制安工程
2、 工程地点:徐州经济技术开发区软件园
3、 工程内容:金属钢管栏杆制安工程及保修期间的维修等全部内容。
4、 承包方式及工程造价
(1) 承包方式:主材甲供,乙方包人工、辅材、安装、质量、工期、安全。主材包括焊管、油漆、弯头、稀料,辅材包括电焊条、切割片、钢丝刷等除以上主材之外的一切材料。
(2) 甲供材料选用:楼梯采用普通焊管,Φ50、Φ32、Φ20实测厚度不小于2.5㎜。窗护栏采用普通方管,方管40*30、20*20实测厚度不小于2.0㎜。 幕墙采用铝方管10*40。
(3) 承包单价:楼梯栏杆及窗护栏按照50元/米结算。楼梯扶手安装高度1.0米,护窗栏杆安装高度1.1米。具体价格如下:
序号 楼号 部位 单位 数量 单价 合计(元)
1 C1主楼 楼梯扶手 米 332.48
2 C2主楼 楼梯扶手 米 348.6
3 C1裙楼 楼梯扶手 米 61.03
4 C2裙楼 楼梯扶手 米 94
5 836.11 50 41805.5
6 C1主楼 窗护栏 米 74.4
7 C2主楼 窗护栏 米 408 暂不施工
8 C1裙楼 窗护栏 米 71.8
9 C2裙楼 窗护栏 米 135.6
10 689.8 50 34490
11 C1主楼 屋面 米 20
12 C2A楼 屋面 米 30
13 50 50 2500
14 C1主楼 幕墙内侧 米 918.96
15 C2主楼 幕墙内侧 米 540 暂不施工
16 1458.96 16 23343.36
17 总计 102138
二、 工程期限
1、 本工程的具体开工日期以甲方通知为准,乙方必须在20xx年6月20日之 前完成全部工程项目。
2、 因乙方原因工期拖延时间超过合同总工期的10%,甲方有权单方解除合同,
三、 质量及施工要求
1、 质量要求
(1) 本工程由乙方进场的材料应与甲方确认的材料样板相一致。
(2) 本工程质量应符合相应国家规范规定的合格等级标准。
2、 施工要求:
(1)钢管加工处理后焊接、打磨及抛光,工程安装完毕后,要达到不晃动等要求,否则由乙方无偿负责处理。
(2) 钢管要求美观,打磨均匀、平整、光滑、整洁,安装牢固,不能出现虚焊现象,五金配件除膨胀螺栓为镀锌材质外,其余皆为不锈钢。
四、 工程付款方式
1、 乙方施工完毕经甲方、监理验收合格,并由甲方开具结算工程量清单后,付至合同总价的95%。
2、 余款于工程竣工验收完毕后留工程结算总价的5%作为保修金。
五、 甲方工作
1、 甲方负责提供施工场地给乙方进行施工,乙方确认在合同签订前已查看过 甲方所提供的场地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,乙方进场施工后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。
2、 甲方免费负责协调工地上的用水用电及其它与施工相关事宜。
六、 乙方工作
1、 乙方必须保质保量,严格按照甲方指定材料样板进行采购、制作与施工。
2、 乙方进场后必须接受甲方工程部的监管并予以积极配合。
3、 乙方工程人员必须服从甲方工程部的工程管理制度和规章制度。
4、 乙方必须注意楼梯地砖的成品保护,如因乙方原因造成损坏,修补费用由乙方承担。
5、 工程竣工验收合格前,乙方必须对本工程进行保护,否则所造成的一切经济损失由乙方承担。
6、 工程竣工后,乙方要清理现场,将施工场地擦扫干净,做到工完场清,并 负责将垃圾清运到甲方指定地点。
七、 安全生产的约定
1、 乙方在施工应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国 消防条例》和其他相关的法规、规范。
2、 由于乙方在施工过程中因施工质量或违反有关安全操作规程、消防条例, 导致发生安全事故,所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担。
八、 工程验收
1、 国家及约定验收标准:按国家现行的《建筑装饰装修工程质量验收规范》、 国家颁布之有关施工与技术验收规范及乙方提供经甲方确认的样板,作为本工程质量标准进行验收。
2、 工程材料进场验收时,乙方须向甲方提供所进场材料质量合格证书。
九、 工程保修及服务
1、 保修责任范围:除甲方使用过程人为损坏、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗拒因素损坏外,凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围损坏及施工质量低劣,不能达到要求,均属乙方保修责任范围。
2、 保修费用:从工程结算中截留,留工程结算总价款的 5%作为保修金。保修 期满扣除期间发生费用一次性返还余款。若发生的累计保修费超过截留的保修费总额,超过部分仍由乙方支付。保修期间,乙方应在甲方发出通知后24小时内派人修复,否则甲方可委托其 他施工单位或人员修理,其费用在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。
十、 违约责任除因人力不可抗拒因素影响施工外,工期每拖延一天,扣罚乙方工程结算价款的百分之一。
十一、 争议的解决 甲、乙双方在履行本合同的过程中,发生的一切争议首先通过友好协商解决,协商不成时,任何一方有权向工程所在地有管辖权的人民法院提出起诉。
十二、 其它事项 本协议书字双方签字或盖章后生效,工程完工付清工程款后失效,本协议书一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
签订日期: 年 月 日
_________广播电视局网络信息中心(以下简称“甲方”)与有线数字电视用户_______________(以下简称“乙方”)就申请安装有线数字电视达成以下协议:
第一条申请
1.乙方申请开户时,需持本人有效身份证到甲方指定的服务网点办理开户手续。
2.原有线电视用户可直接申请,并于一个工作日内予以开通,初次入网的用户需缴纳有线电视初装费、入网费。
3.收视有线电视境外电视节目需按规定进行审批。
第二条收费
4.乙方收看_____有线数字电视,除基本节目外,其他节目可以自行选择,按节目资源收费标准实行年度一次性预缴收视费,逾期没有续缴费的用户,甲方将暂停提供服务。原有线模拟电视基本节目资费标准不变。
5.本协议代为甲方有线数字电视费用托收协议,由甲方提供收费数据给银行作为划款的依据。乙方同意其付款银行通过电脑网络将自己的账户款自动划至甲方账户。并保证提供给甲方的资料正确、真实。
6.乙方应确保在甲方指定的缴费银行账户上有足够的资金,如因账户冻结或余额不足等原因而未能划款向甲方银行支付收视费,甲方有权暂停服务,并每天按应交费总额的3‰收取违约金。
7.乙方对有线数字电视收费有疑问,可向甲方查询,甲方有责任向乙方提供相关费用查询。
第三条使用与维修
8.收看数字电视必须是在数字电视已开通的范围内、办理各种注册手续并按时缴纳费用的有线电视合法用户。
9.甲方承诺向乙方提供有线数字电视服务,乙方有权监督服务质量,并提出批评、建议及申告。
10.机顶盒及软件实行一年内包修、_______天内包换服务(非人为损坏)。包修期以外,负责终身维修,收取维修成本费。
11.乙方私自更改有线电视线路、变更机顶盒使用注册地址和不良操作,导致收视效果不好,甲方不承担责任。
12.甲方传输的有线数字电视节目,若因国家政策变更、不可抗力因素、资费调整等客观原因而无法继续提供给乙方时,甲方有权暂停或调整节目的内容、频道以及节目数量,并且甲方将以业务通告的方式通过公共媒体通知乙方。
13.有线数字电视传输网络如发生意外、出现信号异常情况,甲方应及时处理,乙方收视费不做延续。
14.乙方因故需要报停、恢复、节目变更、机顶盒转让、过户和迁移,应到甲方营业厅办理相关手续,缴纳相关费用。
15.凡因乙方开户时登记不详,联系电话、通信地址和邮编不准确,或变更后未及时办理手续,造成服务延误,甲方不负责任。
16.协议履行过程中如发生争议,双方协商解决,协商不成时,双方都可向人民法院提起诉讼。
17.团购用户除此协议外,需与甲方另行协议。
18.租用机顶盒的有线电视用户,除此协议外,需同意甲方机顶盒租用细则所列的条款。
联系电话:_______________
发包方:XX有限公司(以下简称甲方) 承包方: XX有限公司 (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则,经共同商讨,达成以下协议:
第一部分(电表安装)专用条款
一、工程(项目)名称、项目的内容及质量技术要求。
名 称:XXX工程
主要内容:单元电表箱内电表安装工程。
质量要求:按国家现行规范、电力行业标准、图纸设计要求及盐城供电公司及建设单位的要求施工。
二、工程价款:单相电表 XX元/块,共计XXX块;总造价:XXXX元(人民币),大写:XXXX。(不含税金)。
三、承包方式:包工包料,不含电表箱,但包含电表箱内的相关配表、接线、远抄器等相关配件及安装工作。
四、承包范围:
1、负责电表箱内接线、装电表及现状电表箱内还缺少的相关配件及设备的安装工作,直到电表安装、调试、验收合格及每户通送电为止。
2、乙方负责将用户电表号与户号一致,如不一致由乙方负责重新调试。(在此过程中用户发生的电费由乙方承担)。
3、本工程自开工至工程竣工及所有户内通电、送电后的一切协调、检查、验收等相关工作均由乙方负责,甲方负责配合工作。
4、如在施工期间因盐城供电公司盐都营业部提出本工程应由盐城供电公司盐都营业部施工的要求时,本合同自动作废。
第二部分(电力安装及电表安装)通用条款
一、结算方式和期限:经甲、乙双方协商,在工程竣工送电后一次性付清。 二、双方的权利和义务:甲方在开工前应协助乙方提供工程施工图纸四套和有关技术资料,并指定同志为施工代表,负责施工中的协调工作。乙方根据甲方提供的图纸和有关技术要求进行施工,并指定 同志为施工工地负责人,以便双方共同处理施工中的问题。施工中凡涉及甲方征地范围之外的破占城市道路等政府部门协调事宜由甲方负责办理、乙方协助。乙方负责施工、验收、移交,甲方协助。
三、验收、移交方法:工程竣工后,由乙方通知供电等有关单位进行验收;验收合格、办理交接手续后,甲方方可动用。若未经验收即动用,视同验收合格移交。
四、开、竣工日期:考虑到设备的加工周期,本工程计划自 20xx 年 XX 月 日竣工,总计工作日。
五、违约责任:
5.1甲方未能按照合同规定履行自己应负的责任,除竣工日期顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;工程中途因甲方原因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,除日期相应顺延外,乙方应采取措施弥补、减少损失。
5.2本工程经相关单位验收如不符合电力工程质量规范要求,甲方有权令乙方返工,费用由乙方承担,并承担由此给甲方造成的损失。
5.3施工中超出设计内容与双方商定的合同内容所发生的工程量及材料等一切费由责任方承担。
5.4甲方负责施工期间施工环境协调工作、乙方配合,如因施工环境问题造成工程停工,甲方负担乙方误工费及停工期间所发生的一切费用,违约金由甲乙双方约定。
5.5因乙方原因造成工期延误,承担由此造成甲方的其他损失。
5.6工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任;不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。甲方如对安装标准有特殊要求,必须提前七天向乙方提供有关资料。 5.7乙方在工程验收合格之日起五日内日以书面形式与甲方办理交接手续,并开始通电,乙方逾期不办理交接手续视为乙方违约,并承担由此给甲方造成的损失。
5.8乙方在施工期间必须服从甲方和设计院的相关变更调整。
六、施工期间乙方负责现场安全、若发生安全事故由乙方自行负责。 七、解决合同纠纷的方式:在履行合同过程中,双方发生纠纷,应友好协商解决,若协商不成,按法律规定,由人民法院裁决。
八、本合同一式肆份,甲方执叁份、乙方执壹份,如需分送有关单位,分数另定。
九、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜,由双方协商解决并另定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同保修期满,工程款结清自动失效。 (以下无正文)
(签署页)
甲方: 乙方: (盖章) (盖章)
法定代表人(负责人)或 法定代表人(负责人)或
签订日期:
地址:
邮编:
联系人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
税号:
买方:(下称甲方)
卖方:(下称乙方)
甲乙双方就甲方购置窗帘之事进行了认真细致的协商,双方同意按本合同成交,在合同执行过程中双方应严格遵守本合同有关条款。在合同执行过程中如有发生异议,双方应本着友好态度及时协商解决。
一、窗帘报价清单:型号面积单价金额含税价说明:上述含税价已包含税费、运费等本订单下全部款项。
二、交货地点、方式和时间:2.1交货时间:20xx 年月日2.2安装地点:2.3安装时间:个工作日。货物由乙方负责送货上门,承担相关的费用,并且承担全部甲方验收之前货物损毁灭失的风险。
三、付款方式:乙方把货物运到甲方的安装地点,安装完毕后甲方须在当日验收,并在全部窗帘安装验收合格后三日内付全部款项,即人民币:元。且乙方应在甲方支付货款前向甲方提供等额、有效的发票。
四、双方责任甲方责任:甲方保证在乙方窗帘安装前,提供整洁的施工场地供乙方安装。全部窗帘安装验收合格后三日内,甲方应按合同规定支付全部货款给乙方,如逾期付款,甲方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给乙方。否则乙方有权向有关司法机构提出仲裁。乙方:乙方负责提供与所定型号窗帘及免费的运输、安装服务。并在甲方正常使用下免费保修年。乙方应按与甲方已协商好的型号进行交货安装。如有与原定型品不符,甲方有权拒收与原定型号不符的货物。如逾期交货,乙方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给甲方。超过五天乙方不能按期交货的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
五、争议的解决:凡因本合同引起的或与本合同相关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,均应提请深圳仲裁委员会,按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。
六、本合同一式两份,买卖双方各持一份,双方签字确认之日起生效。买卖双方均认定,双方签字/盖章后的传真件,具有与原件相同的法律效力。
甲方:乙方:
甲方代表签字:乙方代表签字:
日期:年月日 日期:年月日
发包人: 诚信建安公司第四项目部
承包方: 泥阳铝塑门窗厂 (以下简称乙方)
甲、乙双方就 成县东河水湾商住楼50平开塑窗分项工程 承包事宜,为明确双方的权利义务,经双方自愿协商,遵循公平和诚实信用的原则,达成以下协议供双方相互遵照执行:
一、工程概况:
1、工程名称: 。
2、工程地点: 。
二、承包内容:
1、包工包料。
2、乙方根据甲方要求制作50平开窗成品,按该建设项目负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误(审核签字确认)后,乙方按制作工艺流程进行有序制作及安装。
三、承包价格:
1、制作单价为: 元/平方米(大写: )。
2、乙方按甲方要求制作出成品窗,制作工序包括窗框拼接、包保护膜、上固定片、窗扇、纱网等。
四、质量要求:
乙方必须按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求,审核甲方图集无误,经甲方签字后进行制作,确保外观无明显瑕疵,尺寸标准,窗体美观并达到合格标准。
五、制作工期及责任:
1、乙方在甲方按时分期付款的前提下,乙方根据项目工程的进度,确保在甲方要求的工期内完成约定的工作量;
2、如无特殊原因(如停电、设备故障等)造成的工期延误,乙方须立即调整人员配制和岗位安排或者及时增加人员投入赶上工程进度;
3、乙方应接受甲方人员的监督,遵守甲方施工场地的规章制度。
六、工程计算规则:
1、甲方须以外围洞口尺寸给乙方结算。
七、付款方式:
1、为确保工程进度甲方须先向乙方支付总工程款的30%,款到账后开始计算工期,乙方必须在甲方工期内安装完所有窗框.。
2、在乙方窗框加工完成后,在安装窗框的过程中,经甲方核实后再预付总工程款的50%,以便乙方及时按期完成剩余工程工作量;
3、待乙方挂扇完工并经甲方验收后,甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方;乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。
八、安全事项:
1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则,在制作过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责管理好自己的工作人员,在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。
2、在窗户安装过程中,乙方工作人员必须配戴安全帽,高空作业时必须配戴保险绳,若非甲方原因造成的安全事故,甲方不承担任何安全责任。
九、其他约定:
1、本协议未尽事宜由双方共同协商解决,或者按照法律规定办理;
2、 本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,本协议经双方签字后生效。
甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人:
地址: 地址:
电话: 电话:
日月
建设单位:(简称甲方)安装单位:(简称乙方)
一、工程内容:
经双方协商,甲方同意将铝合金门窗工程承包给乙方安装,安接技术特证要求不同由甲方现场指挥为准。
二、工程运料
山东方正50平开,壁厚1.2mm,玻璃厚4mm,铝格条中空玻璃。
三、工程款支付:
乙方料进工地,甲方应付20%,框安装完后付30%,玻璃安装完后付30%,工程完工验收合格后一次性付清。
四、质量要求:
乙方必须按建筑工程要求规范精心安装,工程质量达到优良标准。不合格工程采取无偿返工。
五、本合同一试两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。
甲方:乙方:
年月日
甲方:(雇主)
地址:
联系电话:
乙方:(雇员)
地址:
联系电话:
受甲方委托,乙方为其安装电梯_______台,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,以资共同遵守。
一、安装周期
经乙方安装人员现场测量,土建符合要求,具备近点施工条件后,进点开工至交付试运行:总工期为________天。
二、劳务费用的支付
1、乙方开工报告办理完毕,进点安装后三天内甲方支付安装总金额的______%。
2、电梯慢车调试后_____天内甲方支付安装总金额的______%,电梯快车调试后再支付______%。
3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后,甲方必须支付乙方安装总金额的______%。
三、双方责任
甲方:
1、协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房。
2、协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费。
3、负责电梯相关土建需整改项目。
4、负责电梯验收相关资料及费用。
5、负责电梯安装过程中的管理与协调工作,特别是安全及质量监督工作。
乙方:
1、负责电梯设备的安装工作,电梯设备的调试工作。
2、提供电焊氧割设备。
3、参与甲方和其他有关部门(含厂检及建委验收)对电梯设备所进行的安装工程验收工作,负责所需的施工工具。
4、遵守施工现场的有关制度。
5、配合甲方整理电梯验收相关资料。
6、严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险,所有人员必须持证上岗。
7、服从甲方及现场项目业主的管理,任何涉及本合同的工作或须增加工程量必须向甲方上报,由甲方出面与业主沟通。
8、工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款______元/次。
9、在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款,由施工队自己承担。
四、社会保险
甲乙双方协商约定,甲方按照国家和地方有关社会保险的规定,为乙方办理意外保险,同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。
五、违约责任
电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收,如安装质量原因导致复检,除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿________元/台得经济损失。
六、合同的终止
1、本协议期满的。
2、双方就解除本协议协商一致的。
3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
4、因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假达_______天的。
七、争议解决方式
因履行本合同发生的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成的,则向__________________人民法院提起诉讼。
八、附则
本合同一式____份,甲乙双方各执____份;双方签字后生效。
甲方:(签章)
经办人:
______年______月______日
乙方:(签章)
经办人:
______年______月______日
发包方:(简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
身份证号码:
为了加强工程管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定,甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程(劳务)部分承包给乙方施工,消防安装承包合同文本。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,结合本工程的实际情况,经双方协商签订如下合同。
一、工程(工段)名称及地址
1、工程名称:重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装
2、工程地址:重庆市南川区
3、承包工种工程名称:重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。
二、承包形式和承包内容
(一)承包形式:包工、包机具不包材料的承包形式(但要包局部辅材,局部辅材明确如下:焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片)以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准,实行固定综合单价,一次性大包干不变。
(二)承包内容
1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头—风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填,甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用,按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方(但要扣除甲方代购的材料费用)。
2、本工段所需的各种机械设备、工具。
3、文明施工,施工垃圾、各种残余料做到工完场清,卫生整洁清理等均包括在内。
三、合同价款及计算办法
以设计施工图纸为依据,以本工程建筑面积按9元/M2包干,中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制(纸张及出图、晒图费用由甲方承担);包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作,甲方不再聘请施工员、预算员。
四、劳务费用的支付办法
每月按建设方审批的月报产值做为计算基础,按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后,具备消防验收条件时,甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内,甲方支付劳务费至总额的90%,竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金,待整个工程质保期满后一个月之内付清。(如有甲方代维护费用的,先行扣除后,支付余额部分)。
五、工期
1、工期:乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求,同时,乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。
2、本合同签订后,在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。
3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时,必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外,其余条件工期一律不予顺延。
(1)受不可抗力的影响?如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;
(2)因甲方原因造成乙方不能正常施工,但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。
4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期(含甲方同意顺延的工期)内完成施工承包内容,因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务,工期每延误一天,由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚,累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期,每延误一天,由甲方给乙方200元的经济处罚, 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时,乙方除须按上述规定接受经济处罚外,还须另行承担违约责任,且甲方有权单方面终止合同,此种情况下,甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款(劳务工资),其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。
六、质量
1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸,严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责,工程质量必须达到合格标准。
2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准,必须无条件返工重做至合格,并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的,甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。
3、双方对工程质量有争议时,以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时,乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失,并同时承担违约责任。
4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工,随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。
5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度,并严格执行,合同范本《消防安装承包合同文本》。乙方有关质量管理方面的各种制度,必须报甲方备案。
6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后,方可进行覆盖或进入下一道工序施工,否则,视为不合格,造成的一切损失由乙方承担。
7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故,属乙方安装原因造成的,解决质量事故所涉及的各种费用,一律由乙方自行承担,由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。
七、安全生产
1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责,应牢固树立“以人为本,安全第一”的思想,切实加强工人的安全思想教育、培训和管理,全面落实安全生产责任制,采取强有力的安全生产保障措施,确保安全施工。
2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求,确保安全,力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行:工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的,甲方承担50%,乙方承担50%。
八、甲方其他权利义务
1、提供相应施工场地和施工临时用电。
2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。
3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。
4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利,必要时)可直接将工资发放到人。
5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。
6、按照本合同的约定,及时足额的支付工程款(劳务费)给乙方。
7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查,并按本合同的约定进行处罚。
8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。
九、乙方其他权利义务
1、乙方有权按本合同的约定收取工程款(劳务费)。
2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求,组织本合同工程的施工。
3、乙方自备施工所需的机械设备进场,机械设备必须满足施工要求,机械设备的费用。
4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工,并按国家规定和建设单位、发包人的要求,加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时,一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时,承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任,发包人可以直接从工程款(劳务费)中扣除,并追究承包人的相关责任。
5、承包人应按国家规定和发包人要求,提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。
6、遵守项目业主及政府有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定,并承担所有责任。
7、已竣工工程未交付发包人之前,承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。
8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑物、文物等的保护工作,并承担一切责任。
9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求,做好安全文明施工。在施工区内,应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾,做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题,一切责任由承包人承担。
10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工产品的管理规定。如有违反,视其后果,除须承担有关主管部门的处罚外,发包方还有权对承包人进行处罚,并由承包人自行承担火工产品材料费用和各种相关责任。
11、承包人不得拒绝发包人有偿委托的其他工作。
12、承包人应服从发包人的统一指挥,无条件配合发包人决定的各种穿插作业,并负责保护好其他工种的成品和半成品,如有损坏,照价赔偿。
13、甲方所购进场工程所需的工程材料(除大型设备外),由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好,其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。
14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的.乙方所需的工程材料(从甲方材料库房领出的材料)必须进行有效的保管,及时地清理、归类、并转到安全的地方堆放好各种材料,严防材料的损失。否则,由此而造成的材料损失由乙方负责。
十、其他事项
1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度,加强对所用施工管理人员的教育和管理,文明施工,严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情,甲方除有权对当事人予以开除处理外,还将视情节轻重给予以必要的经济处罚;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的,依法移送司法机关处理。
2、乙方必须本着节约的原则进行施工,不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时,超量部分费用全部由乙方负责承担。
3、双方在签订合同后,乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场,未经甲方同意、如乙方违约中途退场,甲方只支付乙方所完成工程量的60%,剩余的40%作为乙方补偿给甲方组织后期施工作业队的价款。
4、乙方在施工期间必须维护甲方权益,不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。
5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让,否则,视乙方违约,甲方有权单方面终止合同,并追究乙方的违约责任。
十一、特别约定
1、甲方承担与建设单位及监理单位协调发生的费用。
2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。
3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。
4、因乙方安装质量问题,引起通不过验收,乙方应赔偿所造成的相应损失,并承担相应责任。
十二、违约责任
1、本协议丁经签订生效,甲乙双方必须共同遵守。如一方违约,除按本合同的有关约定执行外,还须一次性向另一方(守约方)支付本合同`总价款5%的违约金。
2、乙方发生下列情况时,甲方有权单方面解除合同,只支付已完工程量部分60%的工程款(劳务费)给乙方(剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿),并追究乙方的违约责任。
(1)乙方违约;
(2)未经甲方同意,乙方中途退场;
(3)给甲方形象和声誉造成严重的损害;
3、甲方不按时支付乙方工程款(劳务费)须按同期银行贷款利息承担未付工程款部分的资金利息。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效,付清尾款自然失效。
十四、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持壹份,具有同等的法律效力。
十五、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行商定,并签订补充合同(或协议),作为本合同的一部分。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人:家庭住址:
联系电话:
甲方:
乙方:
签订地点:
签订日期:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政、法规,自愿、公平和诚实信用的原则双方就本分包工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、 工程概况
1、工程 名称: 2、工程 地点: 承揽 范围: 断桥内开内倒窗安装 后增加项目:
1
二、 工程期限:
1、工程期限自 20xx 年 10 月1 日起至20xx 年10月20日,总日历天数20 天。(含节假日)具体日期以开工令为准。
2、乙方不得由于施工组织、人力、机具设备不当等原因延误工期,否则甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料,并引进新的队伍来确保工期,若由此引起甲方费用支出的增加由乙方双倍承担。
3、以下情况造成工期延误,经甲方确认后可以顺延; (1)不可抗力; (2)设计变更;
(3)一周内非乙方原因停水停电累计8小时; (4)甲方原因:供料时间延误或资金拖欠; 4、如因乙方责任造成的工期延误,乙方应承担建约责任,每拖延一天甲方按合同总额的5‰扣罚乙方,最高不超过合同总额的5%。
三、工程总造价:
单价:本工程合同为单价固定形式,详见下表
四、 结算及付款方式
1. 付款依据:(1)施工队进场后进行安装,视工程进度按合同约定付给乙方工程进度款,
最终铝合金窗框安装完毕后,经甲乙双方验收合格并出具书面材料后付至30%;(2)窗玻璃安装完毕后,经甲乙双方验收合格并出具书面材料后付至50﹪;(3)内外墙胶及扇处理完毕,经甲乙双方验收合格并出具书面材料后付至总价的85% (3)竣工验收后,经甲乙双方、质检部门验收合格并出具书面材料后一周内付至总价的95%;(4)余5%作为质保金,质保期(两年)满无任何质量问题内付清。 2. 结算按照单价固定,工程量据实结算。
3. 结算时间:工程竣工(以甲方签署的竣工证明为准),确认工程质量等级10天后进行结算。
结算依据:合同及施工图、竣工图,现场签证及变更罚款单,质量验收确认单。 4. 工程量计算规则
以最终完成工程量为准,按照平方米计算。
五、 质量要求:
1、乙方必须严格按甲方施工图施工。
2、如有设计不合理之处,须事先与甲方项目部沟通,经甲方许可后可进行适当更改 3、乙方不得因省工偷工减料。
4、对每道工序施工队进行自检记录,施工队必须100﹪检查,并填自检表(参照结构检查表形式),自检必须填写检查数据,报验时上报项目部,项目部负责抽查,并核实自检数据是否真实。
5、项目部日常质量巡查合格后报监理验收,一次报验不过对项目部进行罚款处理。 6、 乙方承包范围内的工程竣工正式交验达不到合格标准,承包人向发包人按合同价款的0.5%交付违约金,并负责无偿修复至约定质量标准,罚款金额由发包人在向承包人支付的任何款项中扣除。
六、 双方责任
甲方责任:
1、甲方派人参与乙方做好技术、质量、安全生产及现场文明施工等管理工作,乙方应服从管理,对甲方提出的有关问题,乙方应及时解决。甲方向乙方进行各工序的安全.
技术交底工作。
2甲方向乙方提供施工图纸二套。
3甲方积极配合乙方施工,协调施工过程各项工作问题,处理现场出现的问题。 4甲方须按合同支付工程款。
5甲方负责工程中间验收. 隐蔽验收. 工程变更洽商 .竣工验收。
乙方责任:
1、乙方必须配合土建施工队伍进行施工。安装工具乙方自备,如果用甲方工具须认真办理出入库手续,出现损坏或丢失,乙方做同等价格的赔偿。
2、乙方有人员 机械设备的调入和调走均须得到甲方事先认可,不得使用“六种人”(不满18周岁童工. 聋哑人. 呆傻人. 残疾人 .无技术女工和年龄超过45周岁的人),甲方有权要求两日内更换任何不称职的人员。
3、乙方应严格按照国家颁布的标准、规范. 设计要求和约定的质量等级标准组织施工。 4、乙方须按规定接受甲方安排的安全教育。由于安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。
5、乙方须为从事作业的所有人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备 材料及成品 半成品办理保险,支付保险费用。
6、 乙方严格执行甲方对文明施工及材料、半成品、成品保护的规定,做到出现物品丢失自行承担的责任,其文明施工及保护的费用均已包含在合同价款中。
7、 发生不可抗力而导致一方违约的,违约方不承担违约责任。不可抗力:不可干预见 能避免并不能克服的客观情况,包括飓风 暴雨 洪水 地震等自然灾害 战争和动乱。 8、乙方在施工过程中出现材料浪费,甲方给予乙方浪费部分双倍罚款;如乙方在施工过程中有材料节省现象,甲方给予乙方节省金额的部分奖金。如有窗扇、窗框、压条及配件损坏丢失,所造成的损失由乙方负责,甲方将在乙方工程款中扣除。工地玻璃的破碎率不超过玻璃工程量的1.0﹪,超出部分由乙方负责。
9、 乙方必须履行甲方项目部合理安排,乙方不得推诿扯皮,如发生此现象,甲方项目部有权酌情给予罚款。
七 .违约
如因乙方原因未能按合同的约定在甲方指定的日期完工,则乙方每日应按本合同工程总价的0.5%向甲方支付延迟交工违约金,延迟超过5天,视为乙方不能履行合同,甲方有权单方解除合同,乙方应当承担相应的损失及赔偿责任,甲方不按合同付款方式付款。
八. 保养保修
工程保质期为壹年,壹年后甲乙双方协商续签保修合同。质保期内必须做到如下要求: 1、 如果产品出现故障,在接到业主通知后,立即做出回应,并在协商时间内到达现
场进行维修,如果乙方不能按时到场进行维修,则扣除质量保修金。且甲方将保
留对乙方起诉的权利。
2、 乙方隔一年到现场检查门窗有无质量问题,如有将对其快速维修。
九 .争议处理方式
甲乙双方发生争议时,可通过协商或者申请施工合同管理部门进行调整。如协商不果,
则双方同意由当地人民法院解决。
十. 本合同未尽 事宜,双方应及时协商并办理补充协议。本合同壹式两份,甲乙双方各
执一份。
十一. 附合同附件《安装安全协议书》一份,同样具有法律效益。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法人代表: 法人代表:
日 期 : 年 月 日 日 期: 年
日 月
甲方:云南良茂农业科技有限公司
乙方:
根据“中华人民共和国合同法”及其相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方温室施工项目协商一致,订立本安装合同。
1、甲方将盘省生态餐厅(电动齿轮齿条传动开窗),承包给独立的袁家平温室工程安装队(简称乙方)安装,安装内容:传动开窗四组,每组72平米。
2、安装工时费:四组包干价28000元。(贰万捌仟元整)
3、安装时间:20xx年9月2日进场;(为配合甲方,工期的特殊要求)20xx年9月15日完工。
4、付款方式:开工时付15%,以按施工进度分期付款(确保职工生活费),竣工后,通过自检自验可以付至承包额的80%,拿到验收单后付至95%,余下的5%待质保期完后付清。
5、双方责任
甲方责任:
(1)及时供应安装所需要部件,零部件规格尺寸,符合要求的图纸,提出安装的要求及培
训。
(2)提供安装所需的大件工具、器材、用电、用水等物质;安装常用工具由乙方自行购买
使用、保管。详见良茂材料分类细化表。
(3)及时给安装人员基本生活费和必要的开支,按照工程进度付款。
(4)配合建设方、随时检查安装工作,发现问题及时指出、改进。
乙方责任:
(1)乙方负责看好运到工地的材料和安装工具,如有丢失须赔偿。
(2)安装每个零部件都要认真负责,不得偷工减料,保证安装质量;每个子项目结束,按
照良茂的的工程自检自验单,对相关工程细节做检查和验收。竣工后如建设方发现安装有问题,安装人员要免费(工时费)修理,因乙方安装有问题导致的甲方合同约定的工期延误、原材料破损、设计结构变型、建设方延迟付款等损失,乙方承担相应违约责任。
(3)按时完成安装任务,如果不能按时完工,则每超过一天扣承包额的1%,最多扣到5%。拿到建设方签字的验收单,安装人员才能全部撤离工地。
(4)要处理好建设方和当地群众的关系;协助甲方(良茂公司)办理项目变更及因各类签证单,将原件交回甲方(良茂公司)项目经理。
(5)尊重建设方领导和分管领导的意见,在不增加我方成本、不影响施工人员安全及不大幅修改甲方设计的前提下,可按建设方的意见施工建设。放线、定标高(柱高)时,必须有建设方的管理人员在场,并征得其同意,方可进行下步程序的施工。
(6)工地上的施工垃圾要随时清理,验收前所有垃圾全部清理干净。
(7)立柱基础浇灌完后请甲方验收,验收合格后 将土方回填。
(8)甲方将所有材料清单列出(根据工程细料单),乙方核对并认可,材料发到工地分类堆放,施工过程中随时清理废料、余料,并归类整齐堆放在相对固定的位置,以确保施工现场始终保持清洁整齐。
(9)甲方将温室建设材料发到工地后,乙方须清点材料后在甲方提供的材料装车清单上签字确认数量和名称型号;若出现材料丢失和毁坏,乙方须承担相应责任。
(10)项目完工后,乙方应向建设方提交验收申请,负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。
6、停工原因签证单:字确认数量和名称型号;若出现材料丢失和毁坏,乙方须承担相应责任。
(10)项目完工后,乙方应向建设方提交验收申请,负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。
6、停工原因签证单:(10)项目完工后,乙方应向建设方提交验收申请,负责整个建设项目的验收。甲方负责验收过程的协调配合。
6、停工原因签证单:(10)项目完工后,乙方应向建设方提交验收申请,负责整个建设项目的验收。甲方负责如果是建设方原因造成停工,乙方必须请建设方签证;如果是甲方原因造成停工,则由甲方签证。如果是建设方原因造成停工,如果是建设方原因造成停工,乙方必须请建设方签证;如果是甲方原因造成停工,则由甲方签证。
7、质保期内责任:乙方在接到甲方维修通知后,要求在48小时内做出有效答复,甲方将给乙方3次(含3次)维修机会,做维修补救,超过3次维修,仍然没有修复的,甲方将有权将乙方质保金划拨到甲方维修部进行善后处理。乙方在接到甲方维修通知后48小时内没有做出答复的,甲方将视为主动放弃一次维修机会。
8、违约责任
(1)甲方无故不能及时供给零部件,造成乙方长时间(一周以上)停工待料的,要给予现
场施工人员生活补贴,第8天开始计算,每天补助100元。
(2)由于乙方原因造成甲方不能正常验收,给甲方带来后续直接经济损失的,乙方要承担
一半责任;因安装质量问题不能验收,乙方承担全部责任。
(3)因其他违约给对方造成损失的,违约方要酌情赔偿损失。
9、生产安全
施工过程中发生的一切安全责任事故均由乙方自行承担全部责任。
10、其他条款
工程完工自检自验后,一周(七天)内甲方组织验收,超过一周(七天),甲方付给乙方
两个人的守棚工资,工资额按每人30元一天计算。
11、建设安装过程中面积如有变动,则按本合同正常施工安装,安装工时费按实际建设面积
乘安装单价结算。
12、甲方可根据实际工程状况,给予乙方合理派驻进场施工人员核准报销车费。
13、双方签字
甲方负责人: 乙方负责人:
年 月 日 年 月 日
附设计施工图、零部件清单各一份
四川高考排名125230左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
西南交通大学希望学院和北京农学院哪个好 附对比和区别排名
广东高考排名249380左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江高考排名20460左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名115550左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春师范大学和广州大学哪个好 附对比和区别排名
为人处事名言古诗词
七年级新生开学第一课-安全教育
有关激励自己的名言60句
关于时间已逝的名言
合伙人合作的协议书(精选五篇)
干股农庄合作协议书范本
土地的协议书三篇
工地临时工协议书
许可证产品生产装配协议书
店面租赁合作协议书范本(通用五篇)
贵州高考排名175790左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
山东高考排名557870左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名447200左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名97440左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春工程学院的水电站设备安装与管理专业排名怎么样 附历年录戎数线
河南高考排名33600左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名85110左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名321010左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名25240左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名277320左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名108880左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
三亚城市职业学院和漳州理工职业学院哪个好 附对比和区别排名
江西洪州职业学院和无锡职业技术学院哪个好 附对比和区别排名
江西高考排名134360左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名247720左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名47100左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
三门峡职业技术学院的助产专业排名怎么样 附历年录戎数线
江西高考排名105250左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
安徽高考排名38080左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江东方学院和广东石油化工学院哪个好 附对比和区别排名
施工协议书模板汇总9篇
租房人身安全协议书(通用六篇)
转让机动车协议书(通用五篇)
车辆租赁协议书简单版(精选五篇)
应急设备租赁的协议书范本(通用六篇)
代购协议书模板汇编八篇
无财产子女离婚协议书范文合集七篇
合伙协议书模板汇编五篇
借款投资协议协议书
关于劳务协议书模板合集9篇
车辆买卖协议书模板10篇
合伙协议书模板锦集8篇
入股合作协议书范本十五篇)
二手车购车的协议书
关于租赁协议书(通用五篇)