房屋协议书四篇

张东东老师

房屋协议书 篇1

  甲方:闫家屯村村民委员会

  乙方:闫屯村基督教会 代表人:

  为落实上级房屋确认相关部门开展房屋确权工作,就乙方自发筹资建设的基督教堂房屋确权事宜,经双方协商一致,达成以下协议:

  一、乙方所拥有使用的闫屯村基督教会教堂,系乙方发动教会教徒自行捐资筹建,乙方具有该教堂的所有权。

  该教堂占地面积:南北长 米x东西长米,最高层为2层,主房2层,偏方2处,共计建筑面积为平方米。

  二、因乙方为合法性群众组织,按有关法律规定暂不能到国家管理机关注册备案,因而不能明确为产权人办理房屋确权。经乙方所有信徒成员会议通过,一致同意将该教堂确权落在甲方名下,配合房屋确权部门办理产权证书。产权证书交由乙方代表人保管。

  三、以甲方名义办理该教堂房屋产权证书,但该教堂所有权、使用权等仍归乙方所有。乙方所属信徒房屋成员有对该房屋的相关争议与甲方无关。

  四、该房屋以后若出现政府相关部门要求的拆除等变更事宜,须由乙方代表予以接洽赔偿事宜,相关赔偿金等归乙方所有;若甲方规划或村改造事宜须拆除该房屋时,甲方必须与乙方达成一致意见,甲方保证给乙方提供同等建筑面积

  具有一定房屋安全质量的房屋,供乙方从事合法教会活动。甲方提供的该房屋,乙方仍须具有所有权,并为乙方办理相关产权确认事宜。

  五、本协议经甲乙双方签字或盖章后生效,一式四份,具有同等法律效力,甲方持一份,乙方代表人持叁份。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

房屋协议书 篇2

  中国(沈阳)嘉泰工业装备博览城定购协议书 甲方:沈阳北方嘉太实业有限公司(以下简称甲方)

  地址:沈阳经济技术开发区沈辽西路168号

  乙方: (以下简称乙方);身份证号码: 地址: 联系方式:

  乙方要求定购甲方开发的中国(沈阳)嘉泰工业装备博览城商铺,甲、乙双方经友好协商,本着平等、自愿的原则,就乙方向甲方定购商铺一事达成协议如下:

  首付借贷合同》时转为自营保证金。

  3.乙方承诺在本协议签订之日起“0”首付借贷合同》和《沈阳市商品房买卖合同》,否则视为自动弃权,甲方除不退还乙方所交纳的定金2万元外,还拥有对乙方所定购商铺的完全处置权利,乙方对此无异议。

  5.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。签订正式合同后本协议自动失效。

  6.本协议最终解释权归开发商沈阳北方嘉太实业有限公司所有。

  甲方(盖章):沈阳北方嘉太实业有限公司 乙方(捺印):

  签约代表: 签约代表:

  签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日

房屋协议书 篇3

  甲方(房主人): 乙方(承包人):

  甲乙双方在平等自愿的原则上,根据有关法律法规,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。

  一、建筑工程概况:

  开工期为xxx年xx月xx日,竣工期为xxxx年xx月x日。本工程为一层砖混结构,面积约125平方米, 以实际建筑面积为准。

  二、工承承包方式:

  1、工程承包价格:本工程为甲方包料,乙方包工,每平方米包工价为:xxx 元人民币,总包工价以实际面积为准。

  2、承包方式: 工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

  3、工程内容: 从基础以上开始,主体按图施工。包括:地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池;室内刮瓷、室内外石膏线条。

  4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,保证工程质量合格,如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止,造成的损失由乙方负责。

  三.双方的责任:

  1、工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,要及时通知甲方,确实需要变更的,需双方协商一致。

  2、安全问题由乙方负全责,发生任何安全事故,甲方不承担任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施。

  四、付款方式:从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元,一层封顶后再付10000元,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。

  六、未尽事宜由双方协商解决。

  七、本合同一式二份,双方各执一份,望甲、乙双方遵守执行,违约方负全部责任。

  甲方签字(手印):

  乙方签字(手印):

房屋协议书 篇4

  【找法网拆迁安置补偿协议】在签订拆迁补偿安置协议中,本文提醒订立者要警惕拆迁补偿合同条款的.主要内容,以下为9点:

  (1)当事人的名称或者姓名和住所。

  一般作为合同的部首部分,似乎是程序性的,但有时就是这令人感觉很简单的当事人名称,给合同找来麻烦,甚至导致合同无效。这一部分是对合同主体的记载,实践中,自由明确主体,主体适格,合同才有意义:合同主体是合同约定的权利义务的享有者和承担者,一旦发生纠纷,能准确地确定责任人。在这一部分中,当事人的住所也有法律的意义,民事诉讼的一般原则是“原告就被告”。住所的准确,为拆迁人和被拆迁人在拆迁安置补偿合同履行中加强联系提供了方便,也为发生纠纷后,选择法院管辖提供了依据。所以,对这一部分的双方当事人的名称、住所的填写一定要准确无误,尤其是住所要分清 原住所和将来住所的区别。联系方法也可以记录在合同上,如电话号码等。

  (2)标的。

  标的是房屋拆迁补偿安置合同确定的权利义务指向的对象。标的是合同必备条款,没有标的,合同就没有订立的必要性。从另一个角度说,没有标的的合同是没有成立的合同。房屋拆迁补偿合同的标的,包括行为和物两种,其中被拆迁人从就被拆除的房屋中搬迁是行为;拆迁人支付给被拆迁人的货币补偿和产权调换的房屋是物。选择补偿方式与选择安置用房是被拆迁人的权利,这一权利应通过合同得到保障。

  (3)质量。

  房屋产权补偿安置合同中关于质量的条款也很重要,主要是安置用房质量问题。房屋室外和室内装修的标准,电话线等双方安装到位,都必须清清楚楚地写入合同。

  (4)数量。

  数量是合同主要条款中最重要的条款之一;拆除旧房需要核实面积,产权调换需要约定面积,货币补偿和补助需要约定金额,这些都是数量。在约定这些数量时,不能疏忽的一个问题就是结算和计算单位,例如以人民币为结算币种,房屋面积是以建筑面积还是使用面积,建筑面积是否仅指室内面积,正负误差是多少。

  (5)搬迁过渡方式。

  房屋拆迁与其他民事活动不同的地方之一,就是被拆迁人从被拆除房屋搬出到回迁原拆

  迁地区有一个建设工期,此期间被拆迁人和房屋承租人需要过渡,是自行安排住处,还是使用拆迁人提供的周转房;被拆迁人和房屋承租人自行解决住处的,拆迁人应当给付的拆迁安置补助费是多少,这些必须经协商一致,达成合同,便于双方履行。(6)履行期限。

  对合同约定的义务,如何时搬迁、回迁、付款、是即时履行,还是定期履行,拆迁人与被拆迁人、房屋承租人在订立房屋拆迁补偿安置合同时对履行其应做出明确约定,对于该合同的顺利履行有十分积极的意义。履行期限明确,有利于拆迁活动的按计划进行。

  (7)履行地点和方式。

  房屋拆迁补偿安置合同对履行地点的约定涉及多个方面,产权调换房的地点等关系到双方当事人切身利益。地点不同影响房屋的价值。房屋的四至位置和楼层、朝向等,当事人也十分注意,因为这些均是居住环境质量的重要指标。履行方式主要涉及房屋交割手续如何办理,补偿补助费如何支付,如不在合同中约定明白,履行时就可能出现争议。

  (8)解决争议的方法。

  在房屋拆迁补偿安置合同中约定解决争议的方法,如是提交仲裁,由哪个仲裁机关仲裁;如诉讼可以约定由原告所在地、被告所在地、合同履行地、合同签订地、标的物所在地之一的人民法院管辖。在合同中约定解决争议的方法,可以在发生纠纷时及时得到法律救济,使纠纷尽快得到解决。

  (9)双方当事人认为需要约定的其他条款。

  由于房屋拆迁的特殊性,双方当事人对引起事项的特殊约定是合同的主要条款。例如安置问题是有拆迁人解决,还是由被拆迁人解决;合同是否需要公证;房契的办理及费用等。