发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
二、承包范围:
承保范围:综合楼内外墙漆(包工、包料、包安全、包验收)。
三、合同工期:开工日期:20xx年7月20日,竣工日期:20xx年8月20日。
四、质量标准等级
工程质量标准:本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准和XX省地方标准,如果XX省地方规定标准高于国家标准,按其中XX省地方规定的标准执行,如果XX省地方规定标准低于国家标准的,按国家标准规定的执行,工程质量等级按样板施工及验收。
五、工艺要求:按图纸要求施工。
六、合同价款结算方式
外墙:按实际施工面积每平方米人民币15元结算。所有空间包括:门窗、阳台不得计算。线条按15元/米计算。
内墙:按实际施工面积结算,每平方米人民币14元。
楼面葡萄架,按展开面积每平方米19元结算。
七、付款方式
内外墙完工付工程款的80%,余款待工程竣工验收后一次性付清。保修金按国家规定留3%。一年后付清。
八、质量要求
承包人确保漆面3年不褪色,否则无条件返工,并承担相关费用。
九、安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
承包人应保证安全生产,听从现场管理人员的指挥和安排,由于承包人安全措施不力或违章操作,不听劝阻,参照公司管理奖罚制度给予重罚,若因承包人自身原因造成的一切安全责任事故,均由承包人承担,一律与发包人无关。如果没有按时完工,每天罚款300元。
承包人必须自己配合提供水电场地,
十、本合同一式二份,发包人一份,承包人一份,双方签字盖章后生效。
发包人 : 承包人:
年 月 日 年 月 日
发包人 (以下简称甲方)
承包人 (以下简称乙方),经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式:包挖、包运、平整,不得转包。
三、承包价格:开挖、运输土方 元/m3(石砂)。
四、工期要求:按图纸要求尺寸进行开挖,自 月 日开始施工,在 天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式:采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。
八、仲裁与调解:如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
单位工程负责人(甲方):
承包班组长(乙方):联系电话:
联系电话:
年 月 日 年 月 日
------
甲方:姜堰市俞垛镇房庄村委会
乙方:
为策应国家农业综合开发项目的相关需要,甲方经招标,现将房东大圩内国家农业开发项目的土方运积、平整承包给乙方负责施工,经双方协商一致,达成如下协议:
1、乙方运积、平整土方按实际塘方计算施工。运挖平土价格为 元/ m3,标段内甩方价格为 元/ m3。(含施工段面内的杂物清理)
2、乙方在合同签订后20个晴日内需将土方运、平整到位。桥头土方待桥竣工后按村委会要求进行加土。
3、乙方所缴10000元工程保证金,待工程完工、村委会验收合格后退回。
4、付款方式:工程进行一半时甲方付给乙方工程款总额的25%,年底付25%,余款XX年底结清。
5、乙方在工程实施过程中,必须按甲方指定区域取土,一切安全责任由乙方负责,与甲方无关。
6、未尽事宜,由双方协商解决。
7、本协议一式三份,双方各执一份,见证方俞垛经管站一份,三方签字盖章后生效。
甲 方: 乙 方:
见证方:
XX年3月19日
协议双方当事人:
甲方:汉邦景城7#楼项目部
乙方:班组长: 身份证号码:
技术员: 身份证号码:
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况,为确保工程质量、施工进度、安全目标实现,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,经协商一致,签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条 合同概况
1、 工程名称:汉邦景城7#楼内外粉刷工程。
2、 承包范围:内外墙抹灰(具体包括:内墙抹灰、天棚修补、梁柱与墙体接缝处挂网、楼梯间墙面、外墙保温、挂抗裂网、放线、打点、找规矩、浇水湿润、上胶浆、搅拌砂浆、运灰,楼地面清扫等一切与抹灰有关的项目施工及辅助工具。甲方提供如下:斗车、电动吊篮、刮杆、施工用线、木条、钢丝、灰桶、安全帽、手套、铁锹、水管、照明和使用配电箱以外的电缆、灯炮等)总之甲方主体交付乙方后所有内外粉刷工程全部做完扫地出门,达到验收标准,以及现场文明安全施工的所有项目施工。
3、 承包形式:单包工承包给乙方,即包人工、包工期、包质量附材及工具。
4、 工程工期:施工7#楼总工期为1个月从20xx年2月1日至20xx年2月底止,乙方必须按甲方的总进度计划组织好各方面力量,保证楼内外都有足够班组和人员同时施工,保质保量完成当期所有施工任务,在施工的工程中依据进度计划与实际工作量比较合理调整施工人员的数量(农忙前要做好骨干人员工作),提高管理水平,争取所有承包的项目按计划提前完成确保甲方安排工期,以甲方总工期为准,如果达不到总工期要求且甲方已经在合理的时间内要求提高劳动进度而没有效果的,延误工期的相关直接损失由乙方承担。
5、 乙方要有住工地负责技术、质量、安全、进度专职人员;便于甲方管理协调。
6、 工程机械
① 甲方提供垂直运输用的物料提升机及司机、搅拌机由乙方自己开。
② 主要原材料等由甲方按工程需要供给砂灰所有需要材料,砂子、水泥、网子、砂浆王各种贴砖材料、胶水,余剩材料均由乙方负责。
③ 乙方应本着节约材料的原则,对甲方提供的设备和材料,有计划、有组织的使用,不得损坏机械的浪费材料,如乙方超出国家定额含量和损耗,且超出部分的费用将由乙方一次性全部赔偿给甲方;
第二条 承包单价和付款方式
1、 承包单价:面积按施工图纸内墙体面积计算,负一,二楼面积不含在本协议内,内墙价格为 7.5元/㎡ 门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙抹灰价格为16元/㎡门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙保温,悬挂网格布以及抹面砂浆价格为18元/㎡按照实际保温面积计算.以上价为一次性包死价,以后不受人工费上涨而调价。班组进场后必须先做样板间,通过项目部管理人员和监理公司管理人员验收合格后在试用期间各班组达不到甲方质量要求,工程进行过程中乙方的工作达不到甲方要求和满意,甲方有权解除合同,所做工程量按50%结帐清场,如有反工所有材料由乙方承担。
2、付款方式
① 外墙打底结束并经开发商及监理部门验收合格后付至其打底价格的50%.外墙保温及抹面砂浆完成并经开发商与监理部门验收合格后付至其保温价格的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.
② 内墙完成总工程量一半时并经开发商及监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.内墙全部结束完成时并经开发商与监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.
③ 余款待乙方竣工验收交付开发商时三个月内付清。每次付款前一施工阶段期内的累积罚款在该付款时一并扣除。
3、付款流程:各班组根据当月的进度情况编制出工程量及相应的人工费,报送给工程部,再拨付人工费时乙方将所有工人相关费用以表格形式并附工人身份证复印件呈报项目部,经相关人员(施工现场专职安全管理员、质检员、栋号长、工程部经理)审核签字后,由工程部将各栋号进度及人工费汇总报送项目部,经项目部领导审核签字后,由财务部发给各班组人工费。
第三条 工程质量
1、 工程质量遵守国家有关建筑行业的验收规范及建设、监理单位的质量要求,没有技术规范和质量标准的,按甲方制定的质量标准、技术要求进行施工后验收。
2、 施工质量必须创市优,质量以竹溪县质量监督站验收为准。
3、 严格按甲方下达的技术交底、施工管理文件(技术交底见附件)进行施工。如乙方未达到甲方技术交底要求,中间验收不能一次性通过,乙方将承担一切损失。
第四条 安全生产、文明施工
1、 乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施,正确使用安全保护用品,组织班组所有工人定期安全教育,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,做好每个分项工程的安全技术交底,切实做到安全生产,文明施工,认真学习安全技术操作规程,做好每个分项工程的安全技术交底,确保施工安全,若发生安全事故除保险外,甲、乙方双方各承担50%。
2、 本工程为创文明施工样板工程,场地必须保持整洁,做到工完场清。乙方必须遵守甲方制定的各项规章制度,严禁打架斗殴、酗酒闹事。在施工现场要保持清洁整齐,施工现场严禁大小便,工人住宿区要做到整洁有序,室内和四周保持干净,各班组要积极配合专职安全员和栋号负责人搞好安全文明施工工作,乙方所承包的工程必须达到文明样板工地的标准。
第五条 双方工作的责任
1、 甲方工作及责任:
④ 甲方按规定对乙方进行技术交底和安全交底。
⑤ 甲方负责指导乙方按规范操作规程进行施工,负责检查工程施工质量,督促施工进度,按时支付工程款。
⑥ 甲方负责落实乙方施工临时用电的电源和临时用水的水源设施。
⑦ 甲方负责提供与施工有关的图纸和技术资料。
2、乙方工作责任:
⑧ 本同签订时,乙方保证在甲方指定日期3日内组织进场施工,并在约定的工期内保质、保量完成,逾期按天每天罚款1000元违约金。(上岗前所有进场工人必须提供有效证件,如身份证。特殊岗位必须提供相应的上岗证等)
⑨ 乙方负责保持施工现场的清洁卫生,本工种产生的建筑垃圾及时清除施工现场。
⑩ 乙方承诺节约材料,做到工完场清,负责归还未用完的材料。
如:发现有浪费材料的现象的每次将以200元的处罚。
乙方承诺遵守甲方现场管理制度,不得进行工程转包,按甲方奖罚条款执行。
乙方必须遵守甲方的工作时间,在未经过甲方同意擅自放假休
息或者法定节假日提前放假,乙方将承担500元/次的违约金处罚。
乙方承诺按规范操作使用机械设备,造成损坏负责修理赔偿。
无故丢失损坏劳动器具和安全用品负责全额赔偿。
乙方承诺做好交接班手续,完成本班组工序后,必须清理干净,移交给下一道工序的班组,否则将承担每道工序500元/次的违约金处罚,未尽事宜双方协商解决。
第六条 违约责任:若任何一方违约按总工程款5%赔偿对方
第七条 其他约定
1、争议处理:因履行本协议发生纠纷,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方均可向有管辖权当地人民法院起诉。
2、本协议自双方代表签字之后生效,至工程验收交接及甲方付清全部工程款后终止。
3、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方: 签约日期:年月日
乙方: 签约日期:年月日
工程项目名称:_________________________________
甲方(发包单位):_____________________________
乙方(承包单位):_____________________________
为了规范建设市场,在工程建设中防止各种不正当行为的发生,确保建设工程高效,优质,按时竣工投产,遵照国家建设部,监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神,根据_________________有关要求,并经甲乙双方同意,特订立如下协议:
一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。
二、甲方及其工作人员应做到
(一)向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。
(二)对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,出给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。
(三)甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意;在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。
(四)甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。
(五)甲方工作人员(含家属、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。
(六)甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,难以拒收的,必须按有关规定登记上交;不得向乙方索要(或接受)通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品,不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。
(七)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。
(八)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排,以及出国出境提供方便。
(九)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。
(十)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
三、乙方及其工作人员应当做到
(一)乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度。
(二)乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议。
(三)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
(四)乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
(五)乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口,邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。
(六)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。
四、奖惩
(一)乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报,甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
(二)甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
(三)乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。
五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为,均适用本协议。
六、声明及保证
(一)甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
七、保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
八、不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
九、通知
(一)根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
(二)各方通讯地址如下:________________________________________________。
(三)一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任
十、争议的处理
(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
(二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第__________种方式解决。
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
十一、解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
十二、补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
十三、合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年,自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力;合同副本______份,送_________留存一份。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):________________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
地址:_______________________ 地址:_______________________
电话:_______________________ 电话:_______________________
_________年_______月_______日 _________年_______月_______日
签订地点:___________________ 签订地点:___________________
甲方:__________________电脑有限公司
法定代表人:住址:邮编:联系电话:乙方:
法定代表人:住址:邮编:联系电话:
本软件工程师培训协议书由上列各方于________年____月____日在__________市订立。鉴于甲方为____________有限公司(以下简称____________)授权培训机构;
乙方已经充分了解甲方所提供培训各方面详细情况,现甲乙双方就甲方为乙方进行软件工程师培训事宜,双方经协商一致,达成软件工程师培训协议,协议如下:
第一条 甲方的权利与义务
1、甲方有权根据________________的统一要求及本中心的有关对教学、实习、推荐就业以及相关的各个环节对乙方进行管理。
2、甲方有权要求乙方遵守甲方的规章制度。若乙方有三次违纪记录,甲方有权要求乙方退学,所收各项费用不予退还。
3、甲方有权根据____的要求及用人企业的需求调整教学安排、管理规定。
4、甲方应及时组织认证考试,乙方考试合格,及时颁发认证证书。
5、在乙方完成两学期课程获得证书后,甲方应予以100%推荐工作,原则上应给乙方三次推荐机会。
6、甲方应按照____规定的方法、模式实施教学。如有变动应向乙方说明。
7、甲方应认真处理乙方在教学及管理方面提出的意见和建议。
8、甲方承诺乙方成为注册学员时(以签署本协议并交纳费用为准,下同)即拥有获得相应培训和服务的权利。
第二条 乙方的权利和义务
1、乙方有权获得软件工程师课程的培训。
2、乙方通过相关考核有权获得相应的认证证书。
3、乙方有权对甲方的教学和管理提出意见和建议,甲方应认真对待。
4、乙方完成两学期课程获得证书后,有权要求甲方按照约定推荐工作。
5、乙方同意遵守_____________________________及本中心的有关管理制度。
6、乙方同意足额及时向甲方交纳有关费用。
7、乙方承诺遵守甲方各项管理规章制度,并同意如有三次违纪记录及一次违法行为则自动退学。
8、乙方有权了解学习、实习及安排就业方面的规定。
9、乙方承诺认真完成各项课堂学习任务,及时认真完成老师布置的习题,实习课程、项目设计及毕业设计。
10、乙方承认已详细了解甲方培训课程及教学、管理各方面的情况;乙方承诺一旦成为本中心注册学员不得中途退学,否则,所交学费不得要求甲方退还。1
1、乙方确认学习期间所完成的'项目设计及毕业设计的软件著作权等多项权利均属甲方所有。
第三条 其它约定
1、本协议自签订之日起生效,有效期至学员软件工程师认证系列课程两学期结束、并且甲乙双方已履行完毕各自的义务为止,即________年____月____日________年____月____日。
2、如果乙方在学期之间暂时中断学习,本协议处于待执行状态,学员参加后续课程学习时,本协议继续生效。学员中途终止学业,则本协议自行终止。
4、本协议的附件及甲方所公布的各项规章制度与正文具有同等效力。
第四条 陈述和保证
1、甲方的陈述和保证甲方向各方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的电脑公司;
(2)其有权进行本协议规定的行为,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(3)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2、乙方的陈述和保证乙方向各方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本协议规定的行为,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(3)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第五条 违约责任
1、甲方的责任
(1)如果甲方未按本协议履行,则应退还乙方所交费用.
(2)如果甲方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。
2、乙方的责任
(1)如果乙方违反本协议,则甲方可终止协议,乙方所交费用不予退还.
(2)如果乙方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。
第六条 保密一方对因本次软件工程师培训而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他
第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第七条 补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
第八条 协议附件
1、本协议附件包括但不限于:
(1)各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议;
(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;
2、任何一方违反本协议附件的有关规定,应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。
第九条 不可抗力
1、由于不可抗拒因素导致本协议不能履行,双方可以互免责任。不可抗拒因素包括:自然灾害、意外事故、军事行动、战争、罢工、动乱、传染病、法规变更等。
2、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条 争议的解决本协议书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条 权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十二条 后继立法除法律本身有明确规定外,后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本协议进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十三条 通知
1、本协议要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2、前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列X的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十四条 协议的解释本协议各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。
第十五条 生效条件本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。
本协议式________份,具有相同法律效力。各方当事人各执________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方:法定代表人(或授权代表):________年____月____日
乙方:法定代表人(或授权代表):________年____月____日(附乙方身份证复印件)
发包人: (以下简称甲方)
承包人: 身份证号码: (以下简称乙方)
经甲乙双方协商后,甲方同意按包工包料方式发包给乙方。双方协商特签订如下合同条款:
一、 承包内容:
二、 合同价款及计算方式:
1、甲乙双方约定:按乳胶漆实涂面积每平方米,一次性包干,不因任何原因进行调整。
2、计算方式:以甲乙双方委派的人员现场收方计量计算工程价款。
三、涂抹工程施工工艺及施工措施:
1、墙面抹灰面及未抹灰的混凝土梁、柱、顶棚面基底清理,底灰、底料满刷腻子两遍,阴阳角找方,现口补直。
2、底料打磨、砂平,面料修补、、打磨,面漆涂刷(其中底漆遍、面漆 遍),直至达到交工验收条件。
3、为了更有效地保证工程质量,乙方所承揽的乳胶漆底料、面料的涂刷分项质量不得有鼓泡、掉粉、脱皮、褪色、花斑等质量缺陷。乙方必须按乳胶漆配料及使用说明调配乳胶漆,确保漆色及使用稠度,不得过稀或过稠,更不得良妃,若因乙方原因导致返工造成损失,由乙方全额赔偿。
4、甲乙双方约定:内墙装饰墙面、天棚面、乳胶漆面的施工用脚手架由乙方自行搭设解决,其脚手架的租用费、工料费已包括在合同单价以内。
四、工期:
甲乙双方约定本合同工期 天,其有效工期依据甲方现场管理负责人规定的工期为准。
五、质量标准:
1、甲乙双方约定:本工程乳胶漆工程质量标准为合格。其检测标准:以现行施工质量验收标准,质量评定进行。
2、内墙水性乳胶漆面的主控项目、一般项目的质量标准按GB50210-20xx标准10.2.1条至10.2.9条验收评定,其观感按10.2.6条验收。其质量档次按高级涂饰标准执行。
3、甲乙双方约定:乙方各分项工程完成后,必须经甲方现场管理人员会同建设、监理、现场负责人验收确认后才能进行下道工序施工。
六、付款方式:
七、组织与管理:
1、乙方在甲方监督下,按甲方的施工进度计划,组织专业班组和作业工人按期完成施工计划。
2、乙方必须无条件的接受甲方在工程、质量、安全级文明施工各项管理,遵守甲方制定的现场管理制度,若因乙方违反甲方和建设单位的相关规定,甲方有权对乙方进行经济处罚。
3、乙方必须文明施工规范作业,在施工作业过程中:(1)、不得污染门窗、地面、天棚、管件、线盒及器具;(2)、在与门窗顶棚面交接处,设置粘胶带防污边口;本着谁污染谁清洗,谁损坏谁赔偿的原则,作好成品保护工作。
八、安全责任:
1、甲乙双方约定合同条款,已包含安全设施,设备的全部费用,因此乙方必须无条件的将劳动保护及安装设施费用,用于安全设施和设备投入。
2、乙方是本项目工程安全责任第一人,对本合同约定的施工项目安全负全权责任。若因非甲方原因造成的不安全事故,一切责任概由乙方承担。
3、乙方因强化作业工人的安全教育和安全操作技能培训。全面提高操作人员的安全防护和自我安全保护技能。
4、现场作业严禁违章作业和违章指挥,若因甲方现场管理人员违章指挥,造成不安全事故其责任有甲方负责。
九、其他:
1、本合同未尽事宜,因由甲乙双方协商后进行增补或修改,增加条款与本合同具有同等法律效力。
2、本合同经甲、乙双方负责人签字后生效,付清全部工程价款后自行失效。
3、本合同一式三份,公司、甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
一、工程概况
1、工程名称:中山“阳光半岛”住宅项目ST型建设工程
2、工程地点:中山市沙溪镇
二、工程范围及内容:
工程量:47000平方米
承包形式:施工总承包
三、工期:
1、开工日期:以监理工程师签发的开工令为准
2、竣工日期:
3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
四、质量标准采用下列:
1、工程质量达到市优奖;
2、工程质量评定等级为优良;
3、符合国家质量验收标准;
4、双方约定的标准、具体为:
五、合同价款
本合同工程价款结算采用下列 种方式:
1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为 ,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议 。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:
(1) 工程预算价: (工程结束后按实结算)
工程单价: (含外运等其他一切费用)
(2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或 进行审计确认。
(3)所有工程量必须在每月 日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。
(4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。
(5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。
(6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。
(7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。
(8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。
六、付款方式
1、本工程预算款为:
扣回工程预付款的方式为: 2、工程款按 方式支付,具体为:
(1)本工程无预付款;
(2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的 %;
七、材料、设备供应:
八、质量及验收
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。
2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于 小时,负责处理工程上有关事务。
3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式 份。
8、其他约定 : 按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。
九、施工组织与工期
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的 %支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。
3、项目经理 :现场代表(乙方):
监理: 现场代表(甲方):
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决
十、安全及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
十一、甲方责任
1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
4、履行其它本协议约定的义务以及负责
十二、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
立协单位 (以下简称 方)
为将甲方 工程 房。为高质快速、安全完成施工任务,现将 幢
房土建结构工程式承包给乙方施工,根据合同法及有关规定,经双方共同协商,特立以下协议,希共同遵守。
一、工程名称及地点:
1、工程名称:
2、工程地点:
二、工程期限:
20xx 年10 月2 日-------20xx 年 月 日。具体根据实际施工进度情况而定。(如遇不可抗拒的自然灾害,施工工期相应顺延)。
三、承包方法:
清包 (包括泥工、木工、钢筋)
四、承包内容:
1、混凝土工程、(包括预制过梁、砼砖、垫块、预埋件预埋及结构完成后垃圾清理等)
2、墙体砌筑(包括施工洞砌筑、室外踏步等)
3、土方工程、(包括基坑修土等)
4、钢筋工程、(包括拉结筋预埋、凿出、焊接预埋件及零星钢筋工程)
5、模板工程、(包括满堂承重架、穿墙螺杆焊接止水片、零星木工活、条子、木桩等)
6、本工种临时工棚搭、拆,走道搭、拆等。
7、临设工程、(包括宿舍、食堂、仓库、门卫、养护室、临时道路、现场抽水、平整、材料搬运、归堆等)
五、价格及结算方法:
1、价格:按实际建筑面积为准。每平方米 元
2、施工现场作业人员生活费按实际施工人员每人每月500 元,班组长每人每月1000 元。到结构完成结帐85~95 %工程款。余款到竣工验收合格后一个月内结清。
六、质量要求:
乙方必须严格按设计要求和施工规范规定施工、强化管理、精心施工。认真工作。每一道工序必须有技术人员严格把关。保证工程质量一次验收合格,如达不到一次验收合格要求的。一切整改、返工材料、人工均由乙方自负。
七、甲方:
1、 甲方提供施工篮图3 套,复印施工图3 套
2、 及时提供施工需用的材料及施 工机械设备、配件等。
3、 甲方提供临时宿舍。食堂及饮食用具(蒸饭箱。茶箱等)。水、电等给予方便。
4、 施工用所有机械(除手用小机械外)均由甲方提供并负责配件购置和修理。反斗车损坏由甲方购置配件,乙方自行修理。
5、 由于甲方原因造成乙方中途停工、窝工现象,甲方应承担相应的误工损失。
6、 及时发放职工生活费。
八、乙方:
乙方作业人员严禁偷盗他人和工地财物。严禁无理取闹。打架斗殴。如有出现给予乙方100~1000 元的经济处罚。直到将肇事者送公安机关。
甲方:XXXX农业委员会 乙方:XXXX阳光广告文化有限公司
XXXXXX(以下简称甲方)拟委托XXXXXX(以下简称乙方)安装办公楼亮化轮廓灯,为明确责任,保证质量,经双方协商,特签订本协议。
一、规格:材质采用104颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化,主线路采用国标6平方防老化线,支线分别采用4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。
二、工程造价为58586元,后附预算明细及安装图,完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。
三、制作期限:自签订之日日起,于二〇一四年元月二十五日止完工;若乙方逾期,甲方有权终止本协议;
四、质量保证:安装时,乙方不得偷工减料,以次充好。否则,甲方有权终止本协议,同时所产生的一切费用及损失由乙方承担;
五、甲方义务及权利:乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方验收无误后;由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款,不得拖欠;
六、乙方义务及权利:乙方在施工过程中首先要确保安全,同时按照本协约要求采用优质材料制作,因乙方违规操作引发的安全事故,由乙方全部负责;乙方施工完毕后,应及时报请甲方验收;
七、本工程完工之日起一年内由乙方免费负责保修、免费更换配件,如出现短路、色泽暗淡、灯管损毁,由乙方全面承担责任;一年后,如故障,乙方须在第一时间内提供免工时费服务;
八、本协议一式二份,甲乙双方签字后具有法律效应。
甲方:XXXX农业委员会(章)
负责人签字:
乙方:XXXX阳光广告文化有限公司(章)
开户行:XXXXXX 账号:000000
负责人签字:
二〇xx年元月二日
甲方:洑水湾乡人民政*
乙方:
因溆怀高速六标承建的**互通工程建设,洑水湾乡沅水村农田排灌系统受到影响,给该村群众生产用水带来困难。为解决群众生产用水问题,在乙方提供具体工程建设预算方案的基础上,根据甲方呈报并会同县协调指挥部、溆怀工作站、监理处现场核实和相关政策规定,经溆怀公司、县协调指挥部同意,通过甲乙双方协商,达成如下协议:
一、工程要求:
1、根据甲方与县协调指挥部工作站、监理处现场确定的要求,新建电力排灌设施及其系统;
2、乙方负责建引水系统确保沅水村原受益区内村民的生产灌溉用水;
3、乙方负责将原有处水井进行初步清理。
二、建设经费:甲方将工程建设费用以总额参拾伍万捌仟元整(¥358000)一次性包干给乙方。包干经费包括:
1、工程材料费、人工费、运输费、规划设计以及青苗补偿、征地费、清理水井等所有工程建设;
2、工程建设各项管理费用以及其他所有费用;
3、整个电排水系工程完成后产生的一切后续费用。
三、付款方式:协议签订后甲方付给乙方工程费用计拾万元整,待乙方在完成工程50%,再支付拾万元整,乙方在规定时间完成全部工程,并经验收后,付清余款。
四、约定事项:
1、乙方在签订协议后至6月15日前完成全部水系工程;乙方未在规定期限内完成建设改造工程的,对村民农田灌溉造成影响的由乙方自行负责;
2、乙方负责工程施工过程中各类矛盾纠纷的调处,施工造成的一切损失补偿以及安全责任等均由乙方负责;
3、协议签订以后沅水村不得就溆怀高速影响灌溉用水问题影响溆怀六标施工,也不得再次向甲方与溆怀公司提出任何要求;
4、工程方案与资金使用情况必须征求所在村委会成员及受益群众意见并进行公开;
5、本协议一式三份,甲乙双方各1份,上交县协调指挥部一份。
甲方代表签字: 乙方代表签字:
(盖章) (盖章)
二0XX年 月 日 二0XX年 月 日
四川高考排名125230左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
西南交通大学希望学院和北京农学院哪个好 附对比和区别排名
广东高考排名249380左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江高考排名20460左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名115550左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春师范大学和广州大学哪个好 附对比和区别排名
人生需要的经典名言集锦
开学第一课主题班会(精选17篇)
店铺入股合伙人协议书范本(通用六篇)
关于感谢父母教育之恩的名言
店铺入股合伙人协议书范本(通用六篇)
学生兼职协议书
地基转让协议书范本(通用五篇)
工地临时工协议书
许可证产品生产装配协议书
店面租赁合作协议书范本(通用五篇)
贵州高考排名175790左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
山东高考排名557870左右排位综合可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名447200左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
辽宁高考排名97440左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
长春工程学院的水电站设备安装与管理专业排名怎么样 附历年录戎数线
河南高考排名33600左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名85110左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
河南高考排名321010左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
甘肃高考排名25240左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
四川高考排名277320左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
湖北高考排名108880左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
三亚城市职业学院和漳州理工职业学院哪个好 附对比和区别排名
江西洪州职业学院和无锡职业技术学院哪个好 附对比和区别排名
江西高考排名134360左右排位理科可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名247720左右排位物理可以上哪些大学,具体能上什么大学
河北高考排名47100左右排位历史可以上哪些大学,具体能上什么大学
三门峡职业技术学院的助产专业排名怎么样 附历年录戎数线
江西高考排名105250左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
安徽高考排名38080左右排位文科可以上哪些大学,具体能上什么大学
黑龙江东方学院和广东石油化工学院哪个好 附对比和区别排名
施工协议书模板汇总9篇
租房人身安全协议书(通用六篇)
转让机动车协议书(通用五篇)
车辆租赁协议书简单版(精选五篇)
应急设备租赁的协议书范本(通用六篇)
无子女的离婚协议书
关于房屋租赁的简单协议书
地皮转让协议书十五篇)
责任承担协议书范文
关于工作协议书六篇
合作社合作协议书范文
解除协议书范文合集五篇
关于借款协议书模板合集10篇
离婚协议书样本参考
托管协议书范文十篇