居间协议书四篇

居间协议书 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方为发挥双方优势，达到合作共赢的目的，经双方友好协商，本着平等、自愿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项：

　　甲方委托乙方负责江苏省范围内的煤炭销售工作。

　　二、居间费用(信息费)及支付方式

　　1、甲方向乙方支付的信息费以甲方向购买方供应的煤炭数量(吨)计算，每大卡/吨按人民币1厘支付给乙方，甲方必须在购买方支付货款后三个工作日之内按乙方提供的账户汇入信息费。

　　2、甲方为乙方提供1万吨煤炭作为前期运作费用及流动资金，此费用在甲方与购买方前三次交易中扣除，按3-3-4执行。

　　三、甲乙双方签订的合同有效期暂定二年，计算时间从此合同签订之日起计算;二年内甲方不得规避乙方与购买方进行私下交易。

　　四、双方的权力义务

　　1、甲方必须保质、保量、准时发运煤炭，必须积极配合乙方，为乙方的居间活动提供必要的协助和配合，并对乙方提供的相关文件资料予以保密。

　　2、乙方应认真履行甲方委托事项，积极为甲方不断寻求商业机会，积极协助甲方达成销售目标。

　　五、违约责任

　　1、如甲方不能按购买方有关要求发运煤炭，造成损失由甲方负责。

　　2、如甲方未经乙方同意与购买方私下洽谈、交易或隐瞒交易数量，则视为甲方违约。须按实际交易数量双倍支付给乙方信息费，并赔偿相关损失。

　　3、如甲方不能按时给付乙方信息费，则乙方有权通过购买方在下次交易时直接双倍扣除。

　　六、此合同与甲方和购买方签订的煤炭供应(销售)合同具有同等法律效力。甲方与购买方合同的变更、继续、终止须有乙方参与方为有效，否则视为违约。

　　七、甲方自负盈亏，乙方不承担甲方与购买方产生的一切经济法律责任。

　　八、争议与解决

　　如甲乙双方发生争议，应以友好协商解决为主，如协商不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　此协议一式三份，甲方保留一份，乙方保留二份，自甲、乙双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

居间协议书 篇2

　　甲方(委托人) ： 身份证号： 乙方(受托人) ： 身份证号：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》 ，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、 乙方接受甲方委托， 负责就土石方工程项目 (以下称该工程项目) ， 引荐甲方和该项目的 单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 单位签订该工程项目承包施工合同。

　　2、 “居间成功”是指甲方与 单位签订书面的工程承包施工合同。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和 单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和 单位签订专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 如果未及时支付， 则逾期每日按未支付居间报酬的 1%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为人民币贰佰万元（￥2,000,000.00）

　　2、 居间报酬在甲方与乙方引荐的 单位签订该工程项目的（专业承包施工合同）后 日内付清。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付给乙方。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。 在本合同签订时甲方向乙方支付_______万元，作为乙方居间活动费用。不论乙方是否促成工程承包合同签定，均不返还居间费用。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的.行为，否则另一方有权要求对方承担违约责任。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至 ____年____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方可申请向合同签定地仲裁委员会申请仲裁或请求法院判决。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　合同签订日：____年____月_____日 合同签订地： 甲方(盖章) ： 法定代表人或委托代理人

　　乙方(盖章) ：

居间协议书 篇3

　　委托人(甲方)居间人(乙方)：

　　委托人与居间人双方遵照平等互利的原则，经过友好协商，就新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司厂区绿化工程的有关事宜签订本合同：

　　一、合作方式及范围

　　1、甲方授权乙方 白林 为乌鲁木齐瑞绎昕生态园林科技开发有限公司提供信息服务。

　　2、以甲方的名义进行工程项目的签订活动，甲方向乙方支付信息服务费。

　　二、甲方的权利与义务：

　　1、甲方应保证乙方签订的工程项目质量、工期、安全等其它工程注意事项。 2、甲方对乙方的签订工程项目工作给予支持、指导和监督，并保守乙方的商业秘密。

　　3、所签订的工程项目质量及用户服务过程中，因自身工程质量给用户造成的直接经济损失由甲方负责赔偿。

　　三、乙方的权利与义务：

　　1、乙方负责工程项目合同签订前与客户的联系、洽谈等工作，以及合同签订后，与甲方配合做好对客户的售后服务工作。

　　2、乙方必须以甲方的名义与用户签定施工承包合同，并经甲方签字、盖章之后，该施工承包合同才成立并对甲方具有法律约束力。

　　3、乙方要积极宣传推销甲方能承接工程项目，维护甲方的利益，并积极搜集市场信息，及时反馈给甲方。

　　5、乙方负有根据工程合同约定的付款条款要求客户向甲方付款和催交欠款的义务。

　　6、乙方在订立合同过程中知悉的甲方商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或不正当地使用。

　　四、结算方式

　　1、工程合同一经签订，由甲方负责工程，工程款必须回到甲方帐户，乙方负责现场情况联系。

　　2、乙方签订工程项目活动中的一切费用由乙方承担。

　　3、信息服务费按一个项目一结算的结算方式。新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司厂区绿化工程项目下依照甲、乙双方商定的按工程总结算价纯利润10%为最终结算价(总结算价纯利润含3000万按10%结算;低于3000万按13%结算)。

　　4、甲方跟新疆八钢南疆钢铁掰成有限公司签订合同后，先支付乙方壹拾伍万元，等甲方工程至七十天时，支付乙方陆拾万元，剩余部分等工程结束后按第三条协商全部支付给乙方。

　　五、争议处理

　　甲、乙双方在整个合作过程中，应本着相互尊重、相互谅解的原则，友好协商地解决所出现的问题，协商不成时，由乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁。

　　六、本协议自甲、乙双方授权并加盖单位公章后生效，此协议有效期为 壹 年。本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲 方： 乙 方：

　　地 址： 地 址：

　　签订日期： 年 月 日

居间协议书 篇4

　　甲方： 联系方式：

　　乙方： 联系方式：

　　甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、工程事项

　　终促成乙方与分包公司签订该工程项目承包施工合同。

　　二、甲方义务

　　1、甲方应向乙方提供该工程项目的信息，甲方有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察。

　　2、甲方承诺向乙方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　三、乙方义务

　　1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和分包公司进行合同谈判。

　　2、居间成功后，则由乙方全面履行和分包公司所签订的专业施工合同。乙方因履行施工合同而产生的利益和损失，与甲方无关，乙方不能以任何理由与甲方产生纠纷。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬费用按工程实际方量计算，为每方计算。

　　2、居间报酬在乙方和分包公司签订合同之后，机械进场向甲方支付 万元（￥ 元）。其余部分按每月工程进度拨款方式支付。

　　3、居间成功后，乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时按实际方量支付相应的居间报酬，则逾期每日按相应居间向甲方支付违约金。

　　4、乙方可以转账或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担：居间费用是指甲方给乙方介绍该土方工程，乙方必须向甲方支付的信息费用。乙方与分包公司签订合同之后，该报酬作为甲方居间活动费用。

　　六、保密事项

　　1、甲、乙双方均应保守本合同所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于双方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字后生效，开工月日至竣工 年月日，工程完工合同自行终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、甲、乙双方不得将本合同转让（或委托）他人。

　　2、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方（签字盖章）：

　　身份证号：

　　乙方（签字盖章）：

　　身份证号：

　　合同签订日期：日